湘潭县第七建筑工程公司派驻制药厂工程项目部质量安全意识差，施工现场管理无序，特别是职工宿舍施工质量低劣，存在严重的安全隐患，且擅自停工，将甲方（原告） 被告庭审笔录、公正文书，仲裁文书、双方的合同、承诺书，会议纪要、政府办公室文件等为据，足以认定。 本院认为，1、原告即建设方尽管经县政府办公室批复落户 ...

机械性能良好，在设备使用前，应指派专人对机械设备、操作、安全系统设施进行验收，如不合格影响施工安全的设备，严禁操作使用；原告提供的合同机械额定操作司机 ,000元罚款。按中国某技术有限公司安全管某制度，“凡接受上级有关部门处罚的，将进行双倍罚款”。为此项目部按公司的文件精神，对被告处80,000元罚款 ...

：负责该开发项目所需一切投资；负责办理该项目的施工组织、进度、安全管理工作；负责竣工验收工作、经营管理；该合同履行期限从双方合意成立后，至润 人民法院、最高人民检察院确定的鉴定事项对有关鉴定人及鉴定机构实行登记管理制度；另《司法鉴定机构登记管理办法》第二条规定，只有从事《全国人大常委会关于司法鉴定管理 ...

工程质量监督书》、《建设工程委托监理合同》、《河南省建设工程安全施工措施审查备案表》等证明文件向被告提出申请，被告经审查后于2008年7月22日为 许可是国家规划部门依照国家建设法律、法规和建设规范设立的一项十分重要的法律制度，所有建设项目，一经规划许可，即具有法律约束力。建设单位应当按照规划条件进行 ...

工程质量监督书》、《建设工程委托监理合同》、《河南省建设工程安全施工措施审查备案表》等证明文件向被告提出申请，被告经审查后于2008年7月14日为 许可是国家规划部门依照国家建设法律、法规和建设规范设立的一项十分重要的法律制度，所有建设项目，一经规划许可，即具有法律约束力。建设单位应当按照规划条件进行 ...

承包合同无效。合同无效，何来违约金（2）、未办施工许可证，何来逾期交工建筑工程实行施工许可证制度。按照《建筑许可证管理办法》二、三条，《建筑法》七、八 那么多毛病，为什么还要搬迁呢！既然搬迁就是认可工程质量没有瑕疵、没有缺陷，更没有安全隐患。该工程投入使用已经近两年了，所谓的工程质量问题，到底是原先就 ...

第二分公司（总包方）与张XX、张X（分包方）签订分包施工安全管理协议复印件；2009.12.11河南天工集团第二分公司（甲方）与淅川县金水湾廉租 何某某没有退给自己。 3、书证： （1）淅川县房产管理局[2008]X号文件，鸿运置业有限公司由淅川县房管局发起成立股份有限责任公司，注册资金来源由社会人员 ...

工程竣工验收备案表》、《建设工程竣工验收文件资料》、《建设工程竣工验收文件资料二》、《湖南省建筑工程施工安全监督评定书》、《临湘市教育局办公楼交付使用 向法院起诉是否超过了诉讼时效的问题。《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第某条规定，“当事人在一审期间未提出诉讼时效抗辩，在 ...

统一管理和考核，乙方同意其在经营场地的员工接受甲方的必要管理，乙方应就员工违反法律、法规或甲方管理制度的行为向甲方承担责任；13、甲方应为乙方的经营 。 本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。 上述事实，有联营合同书、施工合同、装修费发票、收某、告知函、通知函、公证书、结婚证、营业执照、店内 ...

统一管理和考核，乙方同意其在经营场地的员工接受甲方的必要管理，乙方应就员工违反法律、法规或甲方管理制度的行为向甲方承担责任；13、甲方应为乙方的经营 查明的事实与一审法院查明的事实一致。 上述事实，有唐某提交的联营合同书、施工合同、工程款发票、告某、报价单、公证书，万博公司提交的联营合同书、收款台帐、 ...