勘某单位、设某单位、监某单位、施某单位五家验某，一致认为工程质量保证资料及相关文件基本齐全，工程质量验某合格，同意投入使用。该报告中记载工程开工日期为 相应证据，故不予采信。 综上，双方合同约定总工期180日历天，加上双方约定的装修工程工期顺延20天和上述认定的工期顺延7天，来宝公司应于207天内完成 ...

就又出现质量问题，由于开业时间的一拖再拖，在原告承诺可以再次返工，质量会有保证，开业后如出现质量问题可以一加一赔偿，并逐一更换不合格玻璃，就这样在经过大量 表面看出，玻璃的安装没有做到横平竖直，达不到装修的效果，因此不能以鉴定机构的鉴定，就认定该工程质量是合格的；被告认为应该有鉴定标准。 本院根据被告 ...

：赵某，新世纪公司副总经理。 上诉人西藏自治区发展计划委员会(下称区计委)因装修工程拖欠工程款纠纷一案，不服拉萨市中级人民法院(2001)拉经初字第X号民事判决， 两家公司召开协调会，该协调会上筹建组同意上述三家公司提出的因冬季无法保证工程质量而停工的要求，并达成于同年3月15日恢复施工，4月15日和 ...

进行了设计，并安排施工人员进场施工。1997年7月5日，装修工程竣工，并交付使用。后经质检部门验收，工程质量达到北戴河区级优良。同年7月10日，双方签署一份工程 现建设方已将全部工程款给付中铁十二局，且时隔四年各方未提异议，故三方保证并未产生债权债务转移的效力。遂判决：一、中铁十二局于判决生效后十日内 ...

琪利，北京市皓海律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）西安某机工业装饰装修工程股份有限公司，住所地陕西省西安某经济技术开发区闫良园。 法定代表人安某某，董事长 瓦厂。后因琉璃渠瓦厂生产的瓦达不到合同要求的质量，西飞装饰公司为了保证奥运工程的工期，被迫向其他厂家订购了该型号的“削割瓦”，完成了 ...

天内完工；乙方在甲方规定的工期内完成该工程，甲方亦保证予以充分的配合。全部装修工程总造价人民币x元。上述工程费用所包含的项目及材料在合同附件一中已 工地配合费、人员工地安全保障、临住等相关费用；(2)按施工安全规范做好施工质量，提供相关合格证件于甲方，安全管理，指定安全、防火负责人，现场物件堆放整齐、 ...

5%左右的误差，她是根据检验结果作出的客观结论，但鉴定结论中的第二项她能够保证没有错误。张某为此支付了鉴定人员出庭费1000元。 张某认为，苏州同济司法鉴定 所涉装修工程已实际交付使用，双方也已就装修工程进行了结算，故刘某的装修工程质量应视为合格，现刘某按照合同价款主张权利，于法有据，应予支持。张某 ...

开工日期定为２００３年５月５日，竣工日期为２００３年１０月２８日。裙楼内装修不包括在工期内。大部分图纸（５层楼以上）１５天内交给乙方，若由于图纸 第二百七十五条的规定，＂施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和 ...

经理。 委托代理人：陈某洁，天职律师事务所律师。 被上诉人(原审被告)：贵州省新新建筑工程公某，住所地贵州省贵阳市X路X号。 法定代表人：王某丙，总经理。 委托 主体工程的形象进度，提交工程质量保证资料，经黔能公某审核后付款。主体工程完工，按工程总造价付款至80％，内外装修完工，付款至95％，工程交付 ...

于2006年1月16日提前接收并使用了未经最后竣工验收的工程并进行精装修，证明其对已完工的工程质量是认可的。第三，海湾公司一直拖延结算，严重违约， 的质量标准，并对竣工后的缺陷承担质量保证责任，是承包人取得工程承包价款所应当履行的法定责任和义务，希望城建四公司尽快办理并取得公寓楼部分竣工验收备案登记， ...