仅是政府的一个职能部门，无权出具“消防改造工程的所有工作及应付工程款均由玛瑙物业公司负责处理和承担”的证明，原告没有向被告催讨过工程款，被告不知道有《过户协议》 水和自救卷盘都不应算作增加项目，根据证据7《关于玛瑙大厦专项整治经费结算工作协调会议纪要》，总报价x元里已包括《审核意见书》中提出的十五项。 ...

，该结算书编制日期为2007年11月24日编制，总报价表中的造价金额2,371,637元，我公司将按照合同规定时间期限内给予办理结算。” 4、2007年12 三十条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定判决如下： 一、被告上海丁建设工程 ...

一级国有企业收取费用。第24条竣工结算：1、结算方式：工程结算价=投标中标的报价+价差+签证。价差仅指三材、砂石骨料，外墙部分豪华型装饰材料与定额预算价的 ]字X号《关于调整现行定额中昌都片区人工费、机械费的通知》；11、查帐与对帐情况说明；12、2002年11月2日原告提供绵阳市建设公司应收款情况等 ...

证明：1、《北京蓝天科技综合楼消防安装工程合同书》；2、2008年7月3日协议书；3、报价总表（附表一）；4、图纸以外洽商变更工程量及材料确认单；5、 ）；6、工作联系单及监理通知；7、甲供材料领用申请单；8、关于合理确定和调整建设工程人工工资单价的通知及其他文件；9、因百脑汇公司延误工期人工工资上涨 ...

宣传，误导用户认为该宣传册上的现场应用实例系华昂公司所制造的产品应用现场案例，并低于成田公司的报价，将产品销售到重庆铁马集团和望江机器制造厂等单位 承担何种民事责任。对此，本院评析如下： 第某，x、成田公司是否享有涉案图片的著作权 根据最高人民法院《关于审理著作权民事纠纷适用法律若干问题的解某》第某条 ...

年9月6日六层封顶应付400万元，实付160万元；2005年4月30日装修完成应付500万元，实付x元；2005年8月26日竣工验收应付x元，实付 建设工程施工合同》中均无约定，虽新乡学院于2004年9月5日向正岩公司下达“关于二期工程、管网道路材料认定的通知”及“意见”上推荐及指定了部分品牌，但正岩 ...

招标书规定的有关条款和中标单位投标书中所规定的报价及其他有关项目，签订工程承包合同。原告道州建筑公司在中标后于1998年7月17日，依投标书 应按原告竣工结算文件结算工程造价，给付工程欠款”的主张。但根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条的规定“当事人约定，发包 ...

2009年7月26日辉县市创新纺织有限公司与新乡钢结构装饰装修部签订的工程施工合同一份（附餐饮部和洗浴部工程报价表一份）（复印件）；证明三人合伙承包的工程 凭条及义务收费凭证各一份； 4、郝某某取款单一份： 5、创新公司装饰工程所用部分材料单139份； 6、2009年8月6日证明（赔偿协议）一份； 7 ...

十几米等特殊原因，无法进行现场测量。另外，由于浣沙宫公司对现场进行过部分重新装修，渝万公司对于现场是否可以测量出真实的数据存在强烈异议。鉴于上述原因 为有效。在实际履行过程中，双方对工程量产生争议，作为施工方的渝万公司，应当按照合同关于工程量的核实确认条款中的约定及相关法律规定，就此承担举证责任。虽然 ...

有关工程现行计价规定计算造价，并按有关规定进行竣工结算。当日，双方还签订了《关于徐州今水尚国际酒店装饰、安装工程的补充协议》，内容为“一、合同暂定价： 工作日内支付。”2007年5月25日，工贸大厦在济南中洗公司提交的决算书及竣工资料等材料的交接单上签署意见：“根据双方合同约定，因乙方负责承建的今水尚 ...