进度证明，单位应出庭进行质证，该证明与竣工验收备案表不相符，只能证明原告的工程进度，没有一处能够证明工程延期的理由。即便是证明中证明的2007 基础隐蔽工程款、铝合金配套费用、材料价格管理费及电线差价款问题，因双方签订的建设工程施工合同中已约定，建筑面积460元/m2一次性包死为固定承包价，承包方式为 ...

： 证据1、北京达文世纪物业管理有限公司给付侪新公司的函件，证明XXXX公司的工程有质量问题，还有一部分设备没有交给侪新公司，XXXX公司对证据真实性有异议， ，验收合格且所在楼宇取得《北京市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》之日起计。本工程质保金为工程合同总额的5%。保修期结束时，经甲方 ...

约定，被告所交付的房屋达不到交房条件。原告多次提出要验看《建设工程竣工验收备案表》及《房屋实测面积报告》，被告均以各种理由某诿拒绝。是此，原告诉至 视为双方对房屋的有效交付使用；2、被告于2011年3月30日补办了涉案房屋的竣工验收备案手续和证某，违约金的计算时间应截止到2011年3月29日止；3、由 ...

墅”建筑工地停工。湖南省建设某办公室下发了湘建办（2008）X号《关于湖南省承担工程建设某罕见冰雪所发生损失的有关规定》，确认该次自然灾害系不可抗力，给我省工程建设 由建设某、设某、施工方、监理方和勘探方的盖章确认的《建设某程竣工验收备案表》。原告于2010年3月20日接收房屋，并与被告签订《房屋交接 ...

拆迁办没有提供测绘大队的测绘证明，其提供了2004年1月8日工程竣工验收备案表证明营业用房的回迁面积总和为726.48平方米，同时，提出被上诉人回迁安置的 大公司给动迁办出具情况说明，写明：2002年6月间，沈阳兴盛建筑安装工程有限公司经理史兴斌与辽宁正大房地产开发有限公司（以下称“正大公司”）协商， ...

的权利……” 2003年12月的《晋元庄住宅小区总平面图》上“配套公建建筑面积表”中标明：社区服务中心及文化活动站实配建筑面积为1060平方米。北京市规划委员会 建设面积为1088.28平方米。2007年12月的《北京市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》（编号：海07－x%载明：晋元庄小x ...

拆迁办没有提供测绘大队的测绘证明，其提供了2004年1月8日工程竣工验收备案表证明营业用房的回迁面积总和为726.48平方米，同时，提出被上诉人回迁安置的 大公司给动迁办出具情况说明，写明：2002年6月间，沈阳兴盛建筑安装工程有限公司经理史兴斌与辽宁正大房地产开发有限公司（以下称“正大公司”）协商， ...

第1款第2项的约定赔付原告延期交房违约金616100元；要求被告应尽快发送房屋验收问题整改通知单给原告，尽快安排原告复验房屋，办理入住手续；物业费应从办完 条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房取得建筑工程竣工验收备案表。2、该商品房取得面积实测技术报告书。第九条约定，出卖人逾期交 ...

依据。请求驳回原告的诉讼请求。 经审理查明，原告为房地产开发企业，被告为建筑工程施工企业。2004年8月，原告将自己开发建设的“闽东新亚广场”建设项目承包 《补充协议》、4、《福建省房屋建筑工程和市政基础设施竣工验收备案表》，证明原告延误工期。 被告认为，原告变更工程设计，增加工程量。同时，在施工过程 ...

2、洛阳市人民政府大型项目建设管理办公室于2008年5月23日备案的《关于和顺园小区工程竣工验收备案表》一份； 据以证明：（1）、洛阳小浪底置业有限公司 密封的问题，不属于“房屋质量影响装修无法进行”的问题范畴，且未对后续装修工程造成影响；关于裂缝问题，经本院组织双方现场查看，原告认为属于大型建筑正常 ...