工程合同合法有效，双方应当全面履行合同约定的义务。被上诉人昌盛电力公司长期不支付工程款，致使工程缓建和中途停建，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十四 人民共和国合同法》第二百八十六条规定，认定建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬 ...

山东省青岛市中级人民法院 民事判决书 （2005）青民一初字第X号 原告青岛和众建筑有限公司（以下简称和众公司），住所地即墨市X路长阡工业园。 法定代表人王某某 哪份合同作为本案定案依据。二、被告欠付的工程款数额以及如何计算利息及违约金。三、原告是否享有优先受偿权。 一、关于第一个焦点问题。本院认为， ...

某河青堆镇工业园区内加工车间厂房、办公楼、职工食堂、宿舍楼、锅炉房等工程。承包范围：建筑、装饰、采暖、给排水、电气工程。开、竣工日期分别为2005年3月27日至 对鸿锦公司竣工工程享有优先受偿权。 鸿锦公司辩称：不同意安泰公司的诉讼请求。1、鸿锦公司至今已向安泰公司支付了x元的工程款(包括鸿锦公司垫付 ...

依据国务院《建设工程质量管理条例》第二条第二款“本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。”的规定，原告所承建的工程符合该条 的竣工之日起的六个月内行使优先受偿权，逾期则丧失该权利。本案中，原告承包的工程因被告缺乏资金，不能支付工程款而自1998年12月起停工至今， ...

依据国务院《建设工程质量管理条例》第二条第二款“本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。”的规定，原告所承建的工程符合该条 的竣工之日起的六个月内行使优先受偿权，逾期则丧失该权利。本案中，原告承包的工程因被告缺乏资金，不能支付工程款而自1998年12月起停工至今， ...

有限公司附属工程的价款优先受偿的权利。 原告为支持其诉讼请求，向本院提交了下列证据材料：1、原告的身份证，拟证实原告身份；2、建筑安装工程施工合同， 4倍利率的部分不予支持，被告不按照约定支付工程款，按照合同法的规定，原告有权就被告的附属工程拍卖后的价款优先受偿的权利，原告请求人民法院确认对拍卖被告的 ...

； 2、原告承建的工程是否经过验收，被告是否负有支付工程款的义务； 3、原告是否享有建设工程价款优先受偿权。 关于原告损失的数额的争议。 原告主张损失的数额 享有优先受偿权。原告承建的已完工部分经过了被告的验收。依据国务院《建设工程质量管理条例》第二条第二款“本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程 ...

； 2、原告承建的工程是否经过验收，被告是否负有支付工程款的义务； 3、原告是否享有建设工程价款优先受偿权。 关于原告损失的数额的争议。 原告主张损失的数额 享有优先受偿权。原告承建的已完工部分经过了被告的验收。依据国务院《建设工程质量管理条例》第二条第二款“本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程 ...

确定案件的争议焦点为：1、原告主张工程款等312.50万元有无依据；2、原告是否有权对该工程折价或拍卖的价款优先受偿； 原告向本院提供如下证据材料： 规定，该协议无效，原告异议理由成立；根据上述认证，本院确认以下案件事实：由于建筑材料价格上涨，导致实际施工使用的材料价格与招标价之间出现巨额材差，其中家 ...

14日计至欠款付清日止)，并要求确认海滨公司对系争工程拍卖或折价款享有优先受偿权。 被告辩称，按照海滨公司与建乾公司于2002年12月22日签订的《 造价按每平方米建筑面积738元计算，配套工程、室外总体工程等造价按实结算。合同还约定了海滨公司应于竣工验收通过后及建乾公司已支付应付的工程款后的20天内 ...