某某公司的行为已构成违约，应承担相应的违约责任。而某某公司作为房屋开发商，应当对办理房屋产权证的时间应当有预见性，且某某公司提出与施工方存在纠纷而导致无法 是否应当适当调整的问题，某某公司认为产权证的延期办理是由于施工单位擅自扣留《竣工验收备案表》造成，也并没有造成小区业主的实际损失，但因施工单位纠纷 ...

某某公司的行为已构成违约，应承担相应的违约责任。而某某公司作为房屋开发商，应当对办理房屋产权证的时间应当有预见性，且某某公司提出与施工方存在纠纷而导致无法 是否应当适当调整的问题，某某公司认为产权证的延期办理是由于施工单位擅自扣留《竣工验收备案表》造成，也并没有造成小区业主的实际损失，但因施工单位纠纷 ...

，同时，维修基金也在双方补充约定的期限内缴纳完毕。如果被告属逾期办理大产证，那么开发商逾期办理大产证与购房人一般无直接利害关系，原告依据上述理由要求赔偿其损失， 在签署《房屋交接书》之日起30天内，双方办理系争房屋的房地产权证（小产证）。在补充条款第三条中约定，被告应于2008年9月15日前交付房屋， ...

的。小区后面建了高压变电所，业主多次找物业。我家装修后，地下返水把我家地板淹了，物业公司至今都不解决。房屋至今都没有办理产权证，故不同意华野公司 比较强烈的问题。北京市车辆迅猛增长是一个不争的事实，停车问题也随之产生。由于开发商规划的地下停车场至今仍无法交付使用，停车问题在华野公司管理的恋日家园二期就 ...

二审诉讼期间提供以下新证据：1、原顺德市建设局复函1份，证明顺成房产公司还没有办理绿茵花园一期商品房工程竣工验收备案手续。2、原顺德市规划国土局复函2份，证明 、房地产权证1份，证明李德强是绿茵花园X幢别墅业主之一，其所购买的房屋已经办理了房地产权证(产权证号：粤房地证字第（略）号)。2、佛山市顺德区 ...

有限公司提出现在房屋产权证可以办理，但要与长城公司签订正式合同。第三人长城公司亦表示愿意协助。珠海经济特区建设财务有限公司提交翠云花园的其他业主已经办 承担采取相应的补救措施的违约责任，限期补办好房产证手续。上诉人珠海经济特区建设财务有限公司认为没有办理房产证不属于违约的理由不成立；上诉人杨某某以无法 ...

办理房屋所有权证的条件，根据南宁市房产局建议，也为了方便广大业主，由我司统一办理房屋产权证。请各位业主于2008年6月16日起向我司提供办证所需资料 时效。三、上诉人将被上诉人委托代办房屋产权证的行为当作导致诉讼时效中断的事实并主张存在诉讼时效中断事由的持续期间，没有事实和法律依据。关于本案不存在诉讼 ...

办理房屋所有权证的条件，根据南宁市房产局建议，也为了方便广大业主，由我司统一办理房屋产权证。请各位业主于2008年6月16日起向我司提供办证所需资料”。 时效。三、上诉人将被上诉人委托代办房屋产权证的行为当作导致诉讼时效中断的事实并主张某在诉讼时效中断事由的持续期间，没有事实和法律依据。关于本案不存在 ...

办理房屋所有权证的条件，根据南宁市房产局建议，也为了方便广大业主，由我司统一办理房屋产权证。请各位业主于2008年6月16日起向我司提供办证所需资料 时效。三、上诉人将被上诉人委托代办房屋产权证的行为当作导致诉讼时效中断的事实并主张存在诉讼时效中断事由的持续期间，没有事实和法律依据。关于本案不存在诉讼 ...

产权的手续，但现在佘X违反合同约定无故拖延，拒不向开发商出具证明材料，导致我的房屋产权证无法顺利办理，故诉至法院要求佘X履行合同义务，协助我办理 和北京XX房地产经营开发有限公司直接签订买卖合同，现这部分业主已经办理了独立的产权证。陈X等人没有和北京XX房地产经营开发有限公司签订协议，就直接到法院起诉 ...