协议，同年7月12日双方签订了一份补充协议，同年7月16日双方签订了一份建设工程施工合同。上述合同的主要内容为：庄园置业将约8万平方米的房屋 已经竣工验收，南安一建依法应向庄园置业交付工程保修证书。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件 ...

已付款x元，兰尉公司对已付款情况未提交证据。 本院认为：卓某某作为通许服务区房建工程的实际施工人，所承建的工程经四方验收合格并已投入使用3年，兰尉公司 。 依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《最高人民法院关于某理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、第二十六条之规定， ...

；（6）临澧县自然灾害救助中心与临澧县兴新建筑有限责任公司签订的建设工程施工合同。用以证明临澧县凤鸣花园项目由被告临澧县安福房地产开发有限责任公司开发、 ，应视为临澧县安福房地产开发有限责任公司对其施工合同、保证金的收取、工程验收的主体资格的追认。故其合同有效。被告临澧县安福房地产开发有限责任公司应 ...

特别授权。 申请再审人XX住宅集团洛阳置业有限公司与被申请人河南XX园林艺术工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，洛阳市洛龙区人民法院作出(2007)洛龙民初字-2第X 上优惠5%让利给被告。合同另约定，在工程施工中，如被告对设计进行变更，由此而变更的工程量及材料被告给予签证，如被告未按约定逾期付款， ...

，本院不予支持。上述司法解释第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”。潘某某所 有限公司于本判决生效后10日内返还潘某某工程款2.125万元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十 ...

，现因项目部无独立法人资格，赵某某未取得建筑施工企业资质，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）第一条 工程合格。依照《解释》第二条的规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。因此，三公司应 ...

。盛龙公司分别于同年3月23日、4月13日回函信德公司，表示：工程已通过竣工验收合格，部分遗留质量问题不属于保修责任范围；对于保修责任范围内的工程质量 开具工程款发票。承包人（收款人）向付款人开具已收工程款的发票属于建设工程施工合同的附随义务，巴山公司在一审中亦未对开具发票提出异议，其仅表示发票的金额 ...

十八冶四公司承接红曰公司开发的“红日海棠静苑”A栋工程，工期210天：合同价款330万元。次日双方又签订了《建设工程施工合同补充协议》约定：基础工程和 方法计算值为准。 2005年5月21日十八冶四公司进场施工，至2006年1月完工未进行综合验收，红日公司陆续将房屋交付给购房户使用。2006年4月16 ...

一审法院另查明，圳昌公司与进贤县人民政府签订《进贤县政府大院开发及新区建设合同书》第十一条约定：“新区建设工程验收合格后，双方进行财务结算，结算必须在验收 关于国利公司未向其提交完整的决算资料，导致决算工作无法正常进行，责任完全在国利公司的抗辩理由不能成立。双方当事人所签订的建设工程施工合同虽然约定 ...

。同日，双方签订《“志城家园”工程施工合同补充协议》，双方约定：1、工期：总工期为日历210天(不含室外工程)，以桩基验收之日起计算，每超过一天 、有效，对双方均具有法律约束力。双方因此而形成的建设工程施工合同承包法律关系受法律保护。关于志城公司是否欠源大公司的土建工程款和水电工程款，尽管源大公司庭审 ...