在合同的其他条款中，还约定按图施工、建设单位提出变更设计、增减施工项目，按定额增减经费。合同期限：自本合同双方签章之日起生效，至办完 ”与设计所之间存在着法律意义上的权利义务承继关系，因此，现有的被告“河南省人防建筑设计研究院有限公司”对本案纠纷不承担法律责任。 综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》 ...

不能按期竣工，是由于反诉原告多次变更设计和不按时付款造成的，不是事实。2007年3月16日签订的建设工程施工合同期限为2007年4月8日至2007 因张某某占用一楼门面房不交付，李某甲诉讼到洛宁县人民法院，要求张某某履行合同早日交工，并承担违约金。2008年11月7日本院作出了（2008）宁城民初字第 ...

完毕。因被告未能如期达到开工条件，造成原告方待工、机械停滞费损失x元。开工后施工期间又因被告方原因造成待工、机械停滞、租赁设备延期费用增加，原告方损失x.84元 过程中，安新公司未按期支付工程款且大量繁琐的设计变更，是造成工期延期的根本原因。3、双方签订的建设施工合同并未涉及第三人，第三人的损失是安新 ...

条2款之规定：“因设计变更导致建设工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程款不能协商一致的，可参照签订工程施工合同当时建设行政主管部门发布 元/平方米；车库：1800元/平方米；地热工程56.6元/平方米，双方选定专业公司施工，地热工程款从原告工程造价中扣除。塑钢窗由被告统一制作安装，按220元 ...

，向本院提交了以下证据： 1、施工合同，证明组成合同的文件范围。 2、施工组织设计，证明原告违约。 3、施工组织设计，证明原告违约。 4、建筑工程 日，双方会同监理单位及会计师事务所对已完工程量及现场剩余原材料量及投入的施工机械设备数量进行了盘点，形成了“工程进度盘点情况”及“现场原材料剩余量及投入的 ...

之日起10日内退还杨某某。原告以此证据证明原告与中铝物业存在事实的建设工程施工合同关系，中铝物业知道并认可这种关系。5、2009年5月25日，新获 扩建工程实行全面的监督管理，新乡市获嘉建设总公司对本建设项目进行勘察、规划、设计、施工、工程管理工作。中铝物业的权利、义务主要是：负责办理该工程开工前的 ...

要求设计变更引起工程量较大变化，对于该变分部分的工程量造价，中建七局依照设计变更、技术核定单及现场签证于2006年7月25日编制了“建筑工程结算书（ 的实际竣工日期均是2006年5月25日。关于违约金问题，两份《建设工程施工合同》中约定“由承包方造成工期延误的，每延误一天向发包方支付违约金500元”。 ...

348.099吨，水泥1231.51吨，砂4500立方米，碎石及卵石共计3222立方米。施工期间，昊源公司共支付鑫店公司工程款x.40元。黄梅家园1#楼和 楼等工程的设计变更、未施工工程的造价以及甲方代垫原材料的价格”，并不包括全部工程造价。上述数字是2002年11月23日双方当事人根据施工合同和补充 ...

在正常生产经营情况下造成的损失155.56万元。 另查明，原告的名称由签订合同时的新乡市长城矿山机械有限责任公司于2009年3月5日变更新乡市长城机械有限公司 的新建钢结构厂房的钢结构屋面系统的设计、制作、运输、安装，由被告按照约定提供钢结构材料。该合同符合建设工程施工合同的构成要件，原、被告之间签订 ...

该份证据证明我们已经给原告各种竣工资料。2、该鉴定单位没有工程质量及维修设计方案鉴定的资质，鉴定结论依据不足。所有维修项目都与土建工程有关。不属于主体结构 人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、《中华人民共和国民法通则》第一百 ...