过春节，日期应顺延，同时，工程量有增加部分。 原审法院认为：原、被告双方签订的建筑工程施工合同系双方真实意思表示，且不违反法律规定，应为有效合同 ：“旋喷桩返出泥浆量如何计算河南定额无此预算子目是否参照灌注桩泥浆外运预算”回答：“可以”。答疑文件回答可以指的就是预算方法。而中技公司预算泥浆量为50m3 ...

本案现已审理终结。 原审法院查明，2006年4月17日，第一、二被告签订建筑施工协议书，第二被告将自己开发建设的许昌市东区X号地块住宅楼工程以议标方式 结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管 ...

汉族，住（略）。 原告上海某建筑工程有限公司（以下简称“某公司”）诉被告上海某实业公司（以下简称“某公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2009年2月 依据被告指示将发票开给某资产公司，并不表示认可工程款支付主体变更为某资产公司。 庭审中，就原告是否曾同意委托某咨询公司对工程进行审价的问题，被告还 ...

。 根据原告的诉讼请求及被告的答辩意见，本案的争议焦点归纳为：1、原告的资格是否适格2、原告是否可以直接与锦达公司直接进行结算按何标准结算，是否尚欠 施工单位都明知的情况下，由原告作为实际施工人进行施工，该行为属借用其他建筑施工企业的名义承揽工程的行为，该合同应为无效合同。但该工程已经竣工且已验收合格 ...

工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管 一、被告福建省水利水电工程局有限公司于本判决生效之日起十五日内给付原告中国铁道建筑总公司北京永定河工程项目经理部工程款一百二十八万一千五百元八角二分及利息 ...

结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管 鉴定价格为单价11.52元，而原告提供的最终工程款汇总表中记载的石子堆及建筑废弃物单价8.27元。鉴定单位在该项工程量的认定上，就是依据的最终工程款 ...

安装分公司，该分公司由于依法不具备主体资格，故他的开办者焦作市光源电业有限公司对分公司的民事责任应承担责任。被告焦作市光源建筑安装工程有限公司作为实际的发包人 的工程总价款为x.15万元。上述事实可以视为对合同履行的变更。因原告施工结束后双方没有进行结算，对应付原告多少工程款双方各持己见，双方也不可能 ...

的X幢、X幢房屋是二建公司承包的工程，施工合同中承包人的全部义务均由二建公司实际履行，卜某某从未以独立主体或第三人与上诉人发生过工程合同或 公司与卜某某签订的《协议书》违反国家法律禁止性规定，即没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义承揽工程，因而该协议为无效。依照最高人民法院《关于审理建设 ...

X月X日出生，汉族，住（略）。 上诉人广州市凰岗经济发展有限公司因建筑工程施工合同纠纷一案，不服广州市白云区人民法院(2004)云法民二重字第X号民事判决书， 、石块的平均厚度应按照签证单确定的主张，首先，签证单在一般情形下虽然可以作为确定工程量的书面文件，但并非具有绝对的法律效力，如果凰岗公司提供的 ...

调整申请报告》一份，其中提出由于开工时间延误、基础施工期间遇到降雨天气、等待办理施工许可证、主体施工期间图纸变更、模板拆除、装饰工程业主待定材料等等原因，要求 车间2、生产车间、辅助用房建筑及由东地公司指定的其他配套工程”交付上诉人二二公司承建，双方为此签订了一份建设工程施工合同，就工期、验收、结算、 ...