十七局集团第三工程有限公司（以下简称第三工程公司）因与被申请人刘某某劳务施工合同纠纷一案，不服本院（2008）豫法民一终字第X号民事判决，向 劳务合同，实际上是由第三工程公司项目部所承揽的高速公路工程，由其负责工程质量、技术，并负责为刘某某培训技工，负责向业主（河南岭南高速公路有限公司）交付合格的工程 ...

中原一建惠济区青寨弘世3#、5#技术材料专用章，乔某某连项目部都不能代表，是其个人行为与中原一建无关，是无效合同。] 证据二、2008年6月20日对被告 5月21日和2008年5月28日因外墙保温施工不符合规范要求收到监理机构的暂停施工通知。2008年7月6日，监理通知中提出C区X号、X号楼外墙外保温 ...

答疑；6、中标通知书；7、平面规划设计及施工图纸；8、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；9、构成合同的其他文件。 以上协议签订后，该工程开始 工程质量竣工验收记录》。项目名称：洛耐集团办公楼。勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位及建设单位均盖章确认。9、2004年8月12日建设工程规划许可证五 ...

签证有异议的增加工程部分计３３８４９６．７５元，还有诚田公司未签证，但有监理公司签证的增加工程部分２７０６７２．８１元，诚田公司不予认可。鉴定机构在鉴定报告 百七十五条的规定，＂施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任 ...

为合格；合同价款为（略）元，采用一次性包死方式确定。双方在合同专用条款中约定，监理单位委派的工程师是毛国松、王某元；包发人派驻工地的工程师是 监督站“质量隐患通知单”中表明，该工程存在下列质量问题： 1、技术资料缺少及不规范项：施工日志、施工维修设计砼施工记录； 2、轻钢屋架所用原材料未经检测； 3、 ...

系列工程的相关文件上所盖印章均为该“睢城监理公司归德明珠项目部技术资料专用章”；天宇公司提交的有监理工程师李威签字的“竣工验收报告”亦可印证工程的 有效，天宇公司按照合同约定履行了建设工程施工义务。虽然天宇公司向诚信公司提交的“监理单位工程质量评估报告”和“竣工验收报告”存在印章签字不规范等瑕疵，也 ...

在“复工审请表”上签字：“同意省建科院的技术鉴定报告的加固方案，具备复工条件，同意复工”。同月18日业主、监理、设计、质监及被告在“18#楼文某某等 ，双方形成建设工程合同关系。根据《合同法》第二百七十九条规定：“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时 ...

条款；5、本合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文件；7、图纸；8、工程预算书。招标文件第一部分投标须知招标范围：施工图纸土建部分（ 暴风、雪、洪、震视为不可抗力（以政府有关部门公布的为准）\"。而《监理日记》摘抄所\"记录\"的\"暴雨、下雨、大雨、大雪\"不属于当事人双方约定的\"不可抗力\"。 ...

条款；5、本合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文件；7、图纸；8、工程预算书。招标文件第一部分投标须知招标范围：施工图纸土建部分（ 暴风、雪、洪、震视为不可抗力（以政府有关部门公布的为准）\"。而《监理日记》摘抄所\"记录\"的\"暴雨、下雨、大雨、大雪\"不属于当事人双方约定的\"不可抗力\"。 ...

延误所承担的违约责任，并不承担发包人的原因造成工期延误的违约责任。对二、《监理合同》、《任命书》，对其合法性、真实性、关联性无异议。对三、佳函字（ 月3日，六建司提出《建筑工程消防验收申报表》，经建设、设计、施工、检测单位验收，认为符合设计及规范要求，同意报验。 关于尚欠工程价款，工程总造价经鉴定为x ...