某某因与上诉人长江置业(湖南)发展有限公司（以下简称长江置业公司）商品房预售合同纠纷一案，不服湖南省长沙市岳麓区人民法院（以下简称原审法院）（2009）岳民初字第x 可以据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的或该不可抗力因素已经市级以上媒体公开披露成为公开信息后；2、 ...

长江置业(湖南)发展有限公司（以下简称长江置业公司）因与被上诉人龚某某商品房预售合同纠纷一案，不服湖南省长沙市岳麓区人民法院（以下简称原审法院）（2009）岳民初字第x 据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的或该不可抗力因素已经市级以上媒体公开披露成为公开信息后；2、 ...

原告刘某，男，X年X月X日出生，汉族，湖南省湘乡X乡市X路滨河广场D栋X号。 委托代理人万广云，湖南法至律师事务所律师。...

月底，郴阳房地产公司销售部经理资某带领一行人来到郴州市疾病预防控制中心开展“湘南人家”商品房团购活动，需要购买的客户需要交一万元的诚意金给郴阳公司，他 。 如不服本判决，可在接到判决书的第二某起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二某。 ...

达成补充协议，但是依据有关法律规定由于出卖人的原因，买受人购买的是已竣工的商品房屋的，自商品房买卖合同签订之日起90日未能取得房屋权属证书的， 日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省永州市中级人民法院。 本判决生效后，当事人必须履行。一方当事人拒绝履行的，对方当事人 ...

的明细帐，欠款违约行为； 证某三、永州市气象台、永州市建设工程监理有限责任公司、湖南省鸿腾建设工程有限公司出具的证某。拟证某冰灾造成延期工期的事实和依据 应当在2008年12月31日前，依照国家和地方政府的有关规定，将验收合格的商品房交付买受人（原告）使用。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或 ...

证某取得了预售商品房的资格； 证某二、购房款明细表，拟证某交购房款的明细帐，欠款违约行为； 证某三、永州市气象台、永州建设工程监理有限责任公司、湖南省鸿腾建设 金额为281563元。合某约定了二十一条内容，其中第六条付款方式及期限：买受人签合某时付总房款的40%，计112625元整，在主体封顶后15天 ...

规定预交办理房屋产权证费、购房契税、水某气开户费等21000元属违约，根据《湖南省新建商品房交易价格行为规则》第五条的规定，上述各项税费已计入开发建设成本之中，不得 买受人书面申请并一次性交清合同约定的税费后，由出卖人交付房屋门钥匙给买受人，即实现合同之目的。本诉原告在合同约定交房时间后一直未书面申请 ...

12月30日，被告金鹏公司未按合同约定的期限向买受人刘某交付商品房，构成违约。但在被告的商品房施工期间，本省于2008年初发生了历史罕见的冰雪灾害 日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。 审判长李某科 审判员邵某 人民陪审员严丽君 二0一0年四月 ...

人衡阳市飞达房地产开发有限公司（以下简称飞达公司）因与被上诉人王某某商品房预售合同纠纷一案，不服湖南省衡阳市蒸湘区人民法院(2009)衡蒸民一初字第X号民事判决， 第十一条的约定，在房屋达到交付使用条件后，出卖人飞达公司应当书面通知买受人王某某办理房屋交付手续。但是，在房屋达到交付使用条件后，出卖人飞 ...