合同》系双方当事人真实意思表示，且未违反法律规定，故是有效合同；现B公司已将房屋装修结束，作为A公司理应支付合同约定的工程款，现B公司要求A公司支付剩余的 公司的延期的天数中应扣除30天，即实际上B公司的工期延误的时间应为45天；由于B公司在履行合同中存在违约，且双方对违约责任均未能达成合意，故A公司 ...

户签订了一份《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同的内容是郑州大学家属院X号楼X单元X楼东户的室内装修，工程总造价为x元，工期45天。同日，被告人白 条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，判决如下： 一、被告人白XX犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元。 (刑期从 ...

中公司能够顺利进场开工，第一期工程即三层保龄球馆，一层大厅，楼梯及外墙的装修燕中公司应在1997年12月25日前结束交声荣公司营业使用，其余工程 “室内装饰工程施工合同”及“补充合同”除垫资条款违反规定无效外，其余条款均系当事人的真实意思表示，符合法律规定，应认定合法有效。双方当事人约定的工期是严格按 ...

金太阳大酒店签订《装饰装修金太阳大酒店施工合同》，合同的主要内容有：承包范围为预算书及金太阳大酒店提供的施工图纸；承包方式为包工包料；工期为3个月， 大酒店自接到上述资料七天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并按补充协议规定，结算尾款；未办理验收手续，金太阳大酒店提前使用或擅自动用，视为本工程验收 ...

》第七十七条第一款“第三人协商一致，可以变更合同”的规定欠妥。应当根据《合同法》第二百七十二条第二款规定，以及结合省一建收取配合费和管理费的行为，认定 月28日，申请再审人与闽苏公司签订了装修合同，约定了装修工期100天，逾期违约金等。至此省一建已不再是本案合同的总承包方，也没有理由要对闽苏公司的工期 ...

的责任在于上诉人。 本院认为：区计委与汇邦公司签订的装修合同合法有效，双方应严格履行。但在合同履行过程中，由于上诉人未能及时足额拨付工程款加之冬季施工 年1月12日协商达成冬季停工，工期变更的协议，依《中华人民共和国经济合同法》第二十六条第一款之双方协商一致即可变更合同的规定，本院认定双方将合同约定 ...

施工人，但富兴达公司依据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十五条之规定，以总承包人中兴公司为被告，提起诉讼，亦无不妥。 协商一致；富兴达公司将消防、采某、空调等另行安排施工队伍施工，双方未就因施工衔接可能导致的工期延误协商一致。同时，《监理工作总结》显示，工期延误是 ...

错误判决。在双方约定的工期期间内，天丽公司不能按照合同及补充合同的约定如期交工。双方签订补充协议约定博爱联社委托天丽公司采购装修材料来看，更加说明了 。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费9277元，由博爱县X村信用合作 ...

工程承包方式、施工工期、工程总价款、工程增减量的计算、违约责任等进行了约定。2008年11月2日，双方又签订工程变更合同1份，对原装饰装修合同中部分项目进行 十三条第一款、第一百一十四条、第一百二十条、第二百六十二条之规定，判决如下： 一、被告上海某某建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十五日内赔偿 ...

中大恒基公司称双方未签订报价单，工期应从合同签字盖章日起计算。 上述事实，有原告华日中天公司提交的店面装修合同、门店装修结算表、支出凭证证据材料及本案 佐证。 本院认为：华日中天公司与中大恒基公司签署的店面装修合同，其内容未违反国家法律、行政法规定的禁止性规定，应属有效。 对于华日中天公司要求中大恒基 ...