略）事务所共同向南航河南分公司发出履约告知书，声明因南航河南分公司未办理工程竣工验收手续，尤其是缺少消防审核批准文件，导致天航大酒店未能通过年审，要求南航 关于装修、装饰工程造价中的单列项问题，本院尊重鉴定单位的意见。根据郑州市中豫建设工程造价咨询有限公司的鉴定报告，天航大酒店装修工程总造价x.28元 ...

龙律师事务所共同向南航河南分公司发出履约告知书，声明因南航河南分公司未办理工程竣工验收手续，尤其是缺少消防审核批准文件，导致天航大酒店未能通过年审，要求 关于装修、装饰工程造价中的单列项问题，本院尊重鉴定单位的意见。根据郑州市中豫建设工程造价咨询有限公司的鉴定报告，天航大酒店装修工程总造价x.28元， ...

、施工、监理、建设单位的工程竣工验收，综合验收等级合格。竣工验收后，中腾公司尚欠高XX部分工程款未支付完毕。2008年6月18日，在“郑州市整治问题楼盘领导 %，即x.86元，减去中腾公司已支付的工程款x.05元，减去高XX未完成项目x元，后实际应支付工程款x.81元。剩余实际应支付工程款，中腾公司应 ...

提交验收报告的时间为工程完工冷态试车合格；恒宇公司组织竣工验收时间按金土地公司提交验收报告的时间执行；有关本合同或执行本合同中发生的一切争议，应 ，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本十五份，上诉于河南省郑州市中级人民法院。 审判长陈喜玲 审判员张书贤 审判员王松波 二0一0年五月 ...

工艺系统、电气系统、热控系统及其附属工程等全部工程。质量保证期为项目法人签署最终竣工验收移交证书给发包方起开始算起一年。合同价格：土建工程总承包价为 建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释》第二条规定，建设施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参加合同约定支付工程价款的，应予支持。虽然火电 ...

签订后，被告在15日内支付合同价xy71T%作为备料款、付设备及主材订购款，工程竣工验收后再支付合同x%送电前结清，留5％作为质量保证金，一年后如没有质量 年11月26日，河南送变电建设公司将该笔债权转让给原告，已向被告送达债权转让通知，原告对该笔债权的取得符合法律规定，本院予以确认。综上，原告 ...

负责购买材料；保修期外，乙方免费维修，甲方购买材料；工程保修期按国家规定执行，自竣工验收移交报告批准之日起计算；质保期间，在接到发包方修理通知后立即 诚物业管理有限公司”向原告索要其代小区向郑州市西区供电局缴纳的小区四号楼地下室智能电表箱款4500元，郑州国信建设工程有限公司向原告主张被告在“华瑞紫玉 ...

原告郑州嵩鹏置业有限公司，住所地：郑州市X路X号。 法定代表人张某乙，任董事长。 委托代理人吴红枝，河南金通源律师事务所律师。 被告太康县建筑公司 法定 ，为了避免双方损失扩大，原告做了收尾工作，又于2011年的7月30日组织竣工验收。按双方事后约定，原告因此所支出的费用x.01元由被告负担。并承担晚 ...

的不具备法人资格的组织，后变更为建达分公司。济源市财政局综合大楼及附属建设项目经济源市计划委员会济资字[2001]X号文批复，概算总投资1800万元。 ，济源市X组织竣工验收，工程竣工验收后5日内，提出工程决算书，济源市财政局接到决算书15日内，组织有关人员审核结束。由于一方违反有关规定和约定应承担的 ...

拨付30%的工程款，工程竣工验收合格后拨付35%的工程款，下余5%的工程款为工程质量保修金；工期拖延一天罚款500元；为了保证该工程项目的顺利施工，原告必须 纠纷案件适用法律问题的解释》第八条第三项的规定，被告的行为已构成根本违约，原告要求解除双方的建设工程施工合同，理由正当，本院予以支持。由于被告的 ...