上海某房地产开发有限公司辩称，双方签订的合同是有效的，合同中约定了免责事由的条款，现是因为迎“特奥”保障交通顺畅等原因，有关政府部门不同意在黄某路上进行市政工程配套 事项作了约定。 在合同中，双方还约定了补充条款，其中对合同第十一条作了专门解释：本合同中的不可抗力系指在甲方无过错的前提下，战争、恐怖 ...

上海某房地产开发有限公司辩称，双方签订的合同是有效的，合同中约定了免责事由的条款，现是因为迎“特奥”保障交通顺畅等原因，有关政府部门不同意在黄某路上进行市政工程配套 事项作了约定。 在合同中，双方还约定了补充条款，其中对合同第十一条作了专门解释：本合同中的不可抗力系指在甲方无过错的前提下，战争、恐怖 ...

事项作了约定。 在合同中，双方还约定了补充条款，其中对合同第十一条作了专门解释：本合同中的不可抗力系指在甲方无过错的前提下，战争、恐怖活动 提供了以下证据，以证明交房的延期，符合《上海市商品房预售合同》中对交房条款的补充约定： 1、2007年1月17日被告与上海市自来水市北有限公司（以下简称自来水市北 ...

上海某房地产开发有限公司辩称，双方签订的合同是有效的，合同中约定了免责事由的条款，现是因为迎“特奥”保障交通顺畅等原因，有关政府部门不同意在黄某路上进行市政工程配套 事项作了约定。 在合同中，双方还约定了补充条款，其中对合同第十一条作了专门解释：本合同中的不可抗力系指在甲方无过错的前提下，战争、恐怖 ...

上海某房地产开发有限公司辩称，双方签订的合同是有效的，合同中约定了免责事由的条款，现是因为迎“特奥”保障交通顺畅等原因，有关政府部门不同意在黄某路上进行市政工程配套 事项作了约定。 在合同中，双方还约定了补充条款，其中对合同第十一条作了专门解释：本合同中的不可抗力系指在甲方无过错的前提下，战争、恐怖 ...

，原告负责有关税、包装、安装、吊装运输以及质量检测费用。同时还约定，除不可抗力以外，任何一方单方废止合同的，须向另一方偿付合同金额30%的违约金。合同 其中安装费用50.6万元。三、付款办法按照原合同付款比例执行。四、其他合同条款参照（x-1109-009）执行。五、甲方所需电梯的价格、技术规格参照（ ...

上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局制定的《上海市建设工程施工合同示范文本》通用条款第一条第2.1款规定：合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、 工期的影响。5、审价单位审核的停工损失，有的是由于政府部门原因造成的停工，属不可抗力，不应由欧港公司承担。6、对现场管理费的损失，欧港公司不仅对 ...

一再拖延时间，未来办理，是被上诉人的过错。3、造成房屋延期及相关问题，系不可抗力、政策及被上诉人不办理房屋交接所造成。 被上诉人辩解称：一审认定事实清楚，适用法律 的真实性无异议，对证明目的有异议，上诉人提出的拆迁影响交房不能对抗合同条款，不能成为延期交房的理由。对证据四系复印件，不予质证。对上诉人 ...

一再拖延时间，未来办理，是被上诉人的过错。3、造成房屋延期及相关问题，系不可抗力、政策及被上诉人不办理房屋交接所造成。 被上诉人辩解称：一审认定事实清楚，适用 无异议，对证明目的有异议，上诉人提出的拆迁影响交房不能对抗合同条款。拆迁协议是2005年，而被上诉人与上诉人签订合同是2007年，上诉人早就 ...

；第六条约定，付款方法按工程协议书进行。 (2)《建某工程施某合同》通用条款第38.4条约定：分包工程价款由承包人与分包单位结算，发包人未经承包人同意不 合同通用条款第13.1条的约定，形式上合法有效；内容上符合客观情况，多为台风、暴雨等自然灾害或为中考、高考等政府强制通知停工，这些都是不可抗力，依法 ...