徐州市中级人民法院 民事判决书 (2005)徐民二终字第X号 上诉人(原审原告)邳州市第二建筑安装工程有限公司，住所地邳州市X路。 法定代表人姜某某，董事长。 委托代理人王 年元月至2001年2月15日邳州二建在工地的施工人员较少，其中元月20日至2月1日工地工人放假，2001年6月8日教学综合楼工程 ...

中级人民法院 民事判决书 （2005）徐民二终字第X号 上诉人(原审原告)邳州市第二建筑安装工程有限公司，住所地邳州市X路。 法定代表人姜某某，董事长。 委托代理人王某某 年元月至2001年2月15日邳州二建在工地的施工人员较少，其中元月20日至2月1日工地工人放假，2001年6月8日教学综合楼工程 ...

被告赔偿原告各项损失619319.17元（包括工程设某、设某、后续建筑材料损失及停工期间原告工人的基本生活费246697.39元，钢管外架租金等及利息418022.78 采取包工包料大包干的形式，合同价格为人民币188274元。第五条甲方驻工地代表约定为王国洪、杨桂樟。第九条延期开工约定为由于甲方其他 ...

向王某出具了一张欠条，内容为：“今欠到王某同志黄花某处办公办工地水电材料共计壹拾伍万元整（150000.00元），具体详见收发明细表，该欠款请 中支付。项目负责人柳某，2010.07.09。”柳某在该欠条上加盖了“长沙某建筑工程有限公司某镇某处办公楼工程项目经理部”印章。出具欠条后，某公司以及柳某均 ...

费、塔吊进场费、工人看场费）；判令被告赔偿原告物品损失x元，以上各项费用共计（略）.1元，诉讼费由被告承担。 被告郑州市X区第一建筑工程有限公司（以下简称 年1月2日双方签订的劳务协某终止。”同年4月27日，被告中原一建完全撤离工地。对已完成工程，原、被告均未与江山公司达成一致决算意见。 原告称其就该 ...

工地的雇佣工人发生纠纷，双方进行撕打，在撕打的过程中，中建八局二建公司新天地工地工人李友平手持方木将魏某打成九级伤残，有源汇区人民法院(2007)源刑二初 的事实相同，本院予以确认。二审上诉人又提供一份其与河南广泰建工集团圣宇建筑劳务有限公司签订的工程施工合同一份，以证明李友平不是其雇员，而是河南广泰 ...

保障监察行政处理事先告知书》，其主要内容：“你单位平顶山天湖苑3#楼工地项目部拖欠韩某、崔平等农民工工资x元的行为违反了《中华人民共和国劳动法》 号劳动保障监察行政处理决定书，限原告10日内全额支付韩某、崔平等工人的工资x元。太康县建筑公司对该处理决定不服，提起了行政诉讼。 本院认为，平顶山市人力资源 ...

施工队进入刘某某家建筑工地后，由樊某乙的妻子和宋某某领工建造，最后支壳子上平房面时，樊某乙到场；（3）、樊某乙的施工队的工人工资由宋某某负责 的资质，但其平时也有建造农村房屋的经验，刘某某选任宋某某承揽建房事宜符合农村地方建筑市场实情，其选任不存在过失。因刘某某明知宋某某没有建房资质，使其在建房的过程 ...

代理人王有鹏，被申诉人鞍钢建设集团有限公司委托代理人康平，被申诉人鞍山市瀚晨建筑安装工程有限公司法定代表人么某某，被申诉人中国三冶集团有限公司管道工程公司及被 ，申诉人要求我方承担连带责任没有事实和法律依据。 被申诉人瀚晨公司辩称，这些工人的工资已结清，我公司不应承担责任。 被申诉人朱某某未出庭未答辩 ...

权限为一般代理。 原告(反诉被告)刘某某与被告李某某、被告(反诉原告)鹤壁市鑫隆建筑工程有限公司（以下简称鑫隆公司)劳务合同纠纷一案，本院2009年12月23日 ，刘某某也离开了工地，由鑫隆公司自行组织施工，或者委托他人施工。4、鑫隆公司考勤表5张，证明2008年9-12月，组织工人在628#、630 ...