元，在该合同第27页，第13.3条中已经明确约定了延期施工违约金的计算标准。 证据15、我公司现在申请证人周建东出庭作证。目的是证明对方供货存在数量不足、 ，该证据有证明效力本院予以认证；证据2及证据7目的是证明对方的原因延期完工，对方有逾期违约的情况存在。本院认为原告全富木制品公司对证据2及证据7的 ...

、锁蕊花费220元，而没有证明原告防盗锁损坏的原因，且证人唐某某没有按法律的规定出庭作证，证人唐某某的证言不能作为有效的证据，故对原告要求被告赔偿因法院查封而被 的一切条件，包括室外水、电材料及水、电开户。三、本案延期交房与上诉人无关，系楼三玉申请人民法院财产保全所致。经查，楼三玉起诉郑某某，继而申请 ...

本院分别向原、被告送达了案件受理通知书、应诉通知书、举证通知书等法律文书。在举证期限内，原告提出申请，要求对住宅楼工程材料差价进行鉴定。本院依法组成合议庭 通知承包人，推迟开工日期，被告赔偿原告因延期开工造成的损失，并相应顺延工期”。由于被告的原因，工程没有按合同约定的时间开工，被告应赔偿原告由此产生 ...

协议有效错误，判决将x元从工程总造价中扣除不当。2、一建公司工程延期的原因是因新华书店没有按照合同约定及时支付工程款，及新华书店在施工过程中经常变更图纸设计所 。原审法院在上述空鼓和裂缝经工程验收部门验收确认为不合格的情况下，根据“谁主张，谁举证”的证明责任分配规则，将该不合格部分是否为施工质量问题的 ...

反诉请求，理由如下：一、我公司不存在工程延期违约的事实，工程延期竣工是硅谷兴业公司的原因导致的。双方签订的施工合同第23条约定，承包人完成工程量50% 竣工的一切责任有硅谷兴业公司承担，硅谷兴业公司接到我公司的付款申请、告知函及工程量清单后，拖延至2008年1月18日才付清工程过半工程款。依据施工合同 ...

2月15日具备砼生产条件，按时向江苏农垦公司提供混凝土，但因住总构件公司的原因实际供货时间为2003年3月11日。为此，江苏农垦公司不得不推迟工期，使得 和部位；每一次混凝土浇筑完成后应及时（不超过24小时）由江苏农垦公司申请人和顺义搅拌站调度统计员结算混凝土实际使用数量，填写《砼结算单》，结算单一式 ...

交通事故报告。海南海事局调查后于２００４年３月８日作出调查报告。该报告认为本次事故的原因有：１、小沉箱倾倒沉没是造成＂沙河口＂轮艉部下沉座底的直接 这种方式装船操作安全隐患极大，为了船、货操作安全，本人特要求贵部在装货前申请相关部门对这种装货方式进行评估、检验，出具货物适装证书并承担由此引起的一切后果 ...

企源公司签署了三方会议备忘录，在备忘录中记载：由于项目因被告方面的原因出现了暂时停顿的情况，为防范类似情况再次发生，被告承诺，如再次出现对项目失去控制 》的相关规定，当事人及其诉讼代理人申请人民法院调查收集证据，应当提交书面申请，且不得迟于举证期限届满前七日。经查，本案中，上诉人在一审程序中并未向原审 ...

但延期的直接原因是原告在施工过程中的多次要求修改和增加工程，根据过错责任原则，应由原告承担延期交付造成的损失。 被告麻二社为其辩解在举证期限内 按照合同约定支付违约金300万元。 此外，原告于2003年2月21日向本院提出财产保全的申请，并已提供担保。本院于同日作出(2003)江中法房初字第X号民事 ...

三亚市人民防空办公室已同意其交纳异地建设费而不修建地下防空室的申请，但未提供证据予以证实，应承担举证不能的不利后果，政府要求长源公司修建地下防空室不能成为 进行。本案中，由于政府职能部门行政管理方面的原因，造成该项目地下防空室的规划、施工审批与房屋主体规划、施工审批的不同步，导致＂天涯一方城＂主体项目 ...