22日解除了X号楼的施工，建设工程施工合同的其他部分仍然有效。本案所争议的主要问题是：X号楼的竣工日期如何认定原告未在390天工期内完工是否构成违约质保金 付款。因此，被告应按合同约定自逾期之日起按银行一年流资贷款利率支付拖欠工程款的利息。原告2009年4月7日完成X号楼基础及地下室主体施工，被告应付 ...

秀园丽水明珠X号、X号楼水、电工程项目。合同主要约定，合同工期180天；价格按建筑面积36元/平方米计算；付款方式为工程竣工验收后，三个月内付清。原告李某甲、 ）。”后原告李某甲、李某乙、胡某经多次找被告满某、彭某催要拖欠的x元工程款，被告满某、彭某一直未支付，因此，原告起诉来院，要求依法处理。 上述 ...

表示，亦未违反有关法律法规的禁止性规定，但鉴于被告拖延履行给付工程款的义务给原告所造成的损失主要体现为资金占用期间的利息损失，双方对此损失的承担已在上述违约 。就本案而言，被告所应承担的违约责任以按同期银行贷款利率的130%向某告支付拖欠工程款的利息为限。故本院对原告诉请法院判令被告支付x元的工程款从 ...

停工,显然原告违反合同约定，应承担全部违约过错责任。对于原告请求违约金及损失赔偿，主要是指原告延迟交房，须给买房人的违约损失。1、该损失原告尚未 利益，合同目的无法实现，故合同应予解除。对于被告反诉请求原告支付拖欠工程款，经司法鉴定为x.72元，应予支持。对于被告请求返还风险抵押金165万元及违约金， ...

已经二审庭审核实，与原件无异，设备合同、收款收据与证人证言相互印证，这部分装修工程款x元足以认定；最后，关于设备折旧后剩余价值的认定问题，原审以武汉市江汉区法院的 仓库内实际扣押物为主，委托有关机构对所扣押物品的剩余价值进行鉴定。两次鉴定双方争议的焦点主要为价值x元的多功能电波拉皮纤体机1台、价值为x ...

建设公司(乙方)签订《沈阳万达商业广场0Bl、沃尔玛工程结算协议书》一份，该协议主要约定：1、北方建设公司于2003年承建了由天津六建公司总承包的沈阳万达 建设公司达成还款意向。天津六建公司在工程竣工后，长达六年的时间内恶意拖欠工程款，给北方建设公司造成巨大的经济损失，因星宇公司系北方建设公司的分支 ...

“新乡X区工程”。合同书有协议书、通用条款、专用条款三部分组成。第一部分协议书主要约定：工程地点为新乡市X路体育休闲广场对面；工程内容：裙楼商场及A、B、C 应扣款x．33元＝（略）．98元）。 4、省六建公司提出的拖欠工程款利息损失，因本工程并未履行交工验收手续，未就结算达成一致意见，且截至2006 ...

并赔偿利息损失，承担本案诉讼费用。南阳公路局辩称：中铁十五公司诉称南阳公路局拖欠工程款x.81元不是事实。中铁十五公司的施工有计量并经总监工程师审核 《关于转发＜河南省交通厅公路管理局关于全省路网项目主要质量指标抽查情况的通报＞的通知》，要求南阳市沥青混凝土面层设计厚度为7.5cm时，铺筑碾压密实后的 ...

决算额经焦作市基本建设工程预决算审计中心审定为x.75元，焦作市教育局累计已支付x.05元，应再支付x.70元。焦作市教育局拖欠工程款，应承担违约责任，赔偿亨通公司的 、2005年10月6日，赵希忠、安国兴又分别出具证明，三份证明主要内容是：龙源湖小区于1997年8月经过公开招投标，先期开工的X栋楼 ...

，双方针对《建设工程施工合同》承包范围之外的项目签订了《补充协议》，主要内容为：道路部分按每平方米124元结算，砖围墙部分按每平方米140元结算，工程量 有重大争议时，被告应继续施工而不应停工。只有工程款的拖延支付影响施工时才能停工。原告没有拖欠工程款，即使拖欠，也不足以影响施工。被告擅自停工，应由其 ...