贵京园公司分别向本院提交了《一层室内报价单》（以下简称《报价单》），报价单上工程造价合计为x元，与《施工合同》的约定一致。《报价单》约定： 中华人民共和国合同法》第八条之规定，判决如下： 一、驳回原告北京无极良品装饰设计有限公司的诉讼请求； 二、驳回反诉原告北京贵京园贵州美食有限公司的反诉请求。 本诉 ...

图纸及规范要求进行工程施工的，但施工过程中应原告要求曾发生设计变更，且原告未经质监站验收合格即使用房屋，故即使存在损失，根据双方签订的合同，责任亦应由 与施工全然无关，故上述三部分的修复费用由被告酌情承担30％。室内木装饰腐烂是由于部分墙面渗漏水引起的，而外墙的大面积渗水主要是施工方面的原因造成，故内 ...

。 上诉人（原审被告）陈某某与被上诉人（原审原告）株洲市名人装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，湖南省株洲市荷塘区人民法院于2010年8月9日作出（2010）株荷 茶餐吧室内装修消防设计未经审核且擅自施工为由，向被告下达了责任改正通知书。同年9月20日，原、被告补签了书面的《名人装饰装修施工合同》， ...

合同》系双方真实意思表示，合法有效。被告称该合同由于被告资质问题无效，但涉案合同并非某个建筑项目的施工合同，因此被告的资质并不违反法律的强制性规范。 原告 停工时，示范房主体工程基本完工。因此，原告要求被告赔偿工程修复费x元以及设计单位培训的差旅费x元，本院不予支持。工地原材料（螺栓）损失x.XX元的 ...

。 委托代理人金涛，湖南公畅律师事务所律师。 上诉人（原审被告）湘潭市大恒装饰设计工程有限公司，住所地湘潭市河东大道潭水大厦X楼。 法定代表人梁某，总经理。 委托代理人陈 日、11月28日分别签订了《室内装饰工程》、《室内水电安装》、《室内钢结构隔楼及门厅雨棚安装》三份施工合同，由大恒装饰公司对谢某某 ...

）本合同室内装修工程总承包面积约１，４２２平方米，以舞厅及西餐室内设计标书及图纸要求为准（合同１．３项）。 （三）乙方必须于１９９１年２月１０日前完成全部工程 后十四天内以电汇方式将该月安装费汇入乙方指定的受益人帐户，甲方收到乙方施工进度报告单后应在七天内审核完毕。 ２、每月甲方须从付乙方款中扣除１０ ...

日试桩，30个月即1995年10月底内交付使用。⑤凡窗用古铜色茶色玻璃。⑥室内地面用原色水磨石米(如购方不磨水磨石，可按规定还款给均方)。⑦首层 于1992年9月前被批准立项，且已委托江门市建筑设计院设计，并与广东省第七建筑工程公司签订施工合同，同年9月进行报建，蓬江区建设局(即江门市郊区建设委员会) ...

本院认为：根据我国《村X镇规划建设管理条例》和《最高某民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，城镇修建房屋，承包人应具有修建房屋的资质 某某没有相关建筑资质，且被告谭某甲在准备修建房屋时没有请有资质的单位进行设计，在选任和指示上某告谭某甲具有过错，应适当减轻原告田某某、田某某 ...

某园房地产有限公司（以下简称某园房地产公司）签订室内装饰工程合同，约定由被告承包某花园二期53＃叠加别墅室内装饰施工工程。2009年8月26日，原、被告及第 质量问题的严重程度，原告回函答复时，认为部分已准备整改，部分系被告更改了设计要求需要重作，部分系被告选材不当所致无法解决，并非全部认可了被告所提 ...

告诉称，原、被告于2007年11月19日签订了施工合同，约定原告为被告承建施工温县X路X路秀添百货外墙干挂石材、室内干挂柱子的装饰施工。 诉讼请求。 案件受理费550元，邮寄费80元，合计630元，由被告温县今典装饰设计工程有限公司负担350元，原告何某某负担280元。 如不服本判决，可在判决书送达之 ...