在符合交房条件时，通知了原告，后来也赔偿了违约金，应视为对逾期交房问题的解决，原告要求违约金计算至实际办理产权证之日无依据，被告没有义务办理房产证 管理办法》（以下简称《管理办法》），自2007年10月1日起，房地产开发商开工进行工程建设应按照《管理办法》缴纳城市配套费；2007年10月1日前已领取 ...

在符合交房条件时，通知了原告，后来也赔偿了违约金，应视为对逾期交房问题的解决，原告要求违约金计算至实际办理产权证之日无依据，被告没有义务办理房产证 管理办法》（以下简称《管理办法》），自2007年10月1日起，房地产开发商开工进行工程建设应按照《管理办法》缴纳城市配套费；2007年10月1日前已领取 ...

在符合交房条件时，通知了原告，后来也赔偿了违约金，应视为对逾期交房问题的解决，原告要求违约金计算至实际办理产权证之日无依据，被告没有义务办理房产证 管理办法》（以下简称《管理办法》），自2007年10月1日起，房地产开发商开工进行工程建设应按照《管理办法》缴纳城市配套费；2007年10月1日前已领取 ...

在符合交房条件时，通知了原告，后来也赔偿了违约金，应视为对逾期交房问题的解决，原告要求违约金计算至实际办理产权证之日无依据，被告没有义务办理房产证 管理办法》（以下简称《管理办法》），自2007年10月1日起，房地产开发商开工进行工程建设应按照《管理办法》缴纳城市配套费；2007年10月1日前已领取 ...

故对于2002年10月30日起至2003年2月19日期间，上诉人不应承担逾期办理交易过户手续的违约责任。(二)一审判决认定上诉人应承担2003年6月6日至 办理交易过户手续的义务，但办理交易过户手续是办理房地产权证的前提，两者名称虽不相同，但两者含义相同，均是将开发商名下的房产转移到小业主名下，故原审 ...

房屋所有权证。 另查，被告因土地出让金未交齐，未能取得开发商所持的产权证，因而不能提供原告办理产权证所需由被告提供的必要手续，以致原告至今未能取得房屋 的经济责任，本院酌情考虑。被告应在法院所规定的期限内向原告提供办理房屋产权证的手续，逾期未办，本院将加重处罚。原告要求解除合同理由不充分，解除合同的 ...

作为普通购房人对该义务内容难以准确判断，而田野公司作为开发商销售房屋，办理产权证是其合同约定义务，对办理产权登记需要哪些资料是清楚的，因此，如果存在被上诉人 合同约定的最后交房之日起60日后至田野公司向房屋权属机关报件期间的逾期办证违约金，并无不当。关于田野公司提出由于办证机关政策调整原因造成办证迟延 ...

作为普通购房人对该义务内容难以准确判断，而田野公司作为开发商销售房屋，办理产权证是其合同约定义务，对办理产权登记需要哪些资料是清楚的，因此，如果存在被上诉人 合同约定的最后交房之日起60日后至田野公司向房屋权属机关报件期间的逾期办证违约金，并无不当。关于田野公司提出由于办证机关政策调整原因造成办证迟延 ...