X。 委托代理人：杜某，女，X年X月X日生，汉族，沈阳鑫昊装饰工程有限公司业务经理。住址：沈阳市于洪区X路X-X号361。 原审第三人：沈阳 停工损失核算表确认具体数额还是应依据沈阳建正工程造价咨询事务所有限公司做出的鉴定结论确认数额的问题。本院认为，1、因合同约定本案工程系包工包料且由孙某某个人筹款 ...

该工程只施工至２０层，施工时间较长，主体工程基本完工，装饰工程等其它工程尚未动工。这样，工程造价中的砼及钢筋部分明显占很大比例。如果按当时 。 本院认为：一、关于施工签证与工程造价结算争议问题。本案争议的施工降水签证和租用场地签证，业经当事人质证认可真实性，且符合合同关于施工＂签证认可的实际工程量增减 ...

4#、5#楼外墙保温及涂料装饰工程施工。原告只完成了1#、2#、4#楼的外墙保温工程。2009年10月29日，山西省明晟工程造价咨询有限公司出具的“工程 、《外墙保温及涂料饰面工程施工合同》、《朔州中元宝邸外墙保温工程补充协议》、山西省明晟工程造价咨询有限公司出具的工程结算审核报告书、被告代扣代缴税费 ...

了33.74万元的减项费用，没有必要再委托鉴定，因此，建行辽宁省分行丹东市工程造价咨询办事处的减项鉴定报告不包括33.74万元减项部分内容；现场测量是针对 振兴建筑公司可以免责的理由。《合同法》第120条规定，当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的违约责任。综上所述，一审判决事实认定不清，适用法律 ...

两栋楼房完工。在本案一审诉讼过程中，经当事人申请，一审法院委托辽宁正和工程造价咨询事务所有限公司（以下简称正和咨询公司）对奥祥公司施工实际工程量及造价 真实，内容合法，故应为有效。一、关于工程造价计算标准的法律依据问题。依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》第二十二条规定 ...

终结。 原告曹XX诉称，原被告曾签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》约定由被告承揽本市X路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期 ，有原告提供的相关证据材料、上海XX工程造价咨询有限公司出具的审核报告及当事人的陈述予以佐证。 本院认为依法成立的合同受法律保护，当事人按照约定履行各自的合同 ...

该项工程造价为x.60元。致诚公司是省、市清欠办“进行最终清算的工程造价咨询中介机构指定机构”，其做出的结论鉴定结论的效力应依法认定。2、根据双方约定， 》，工程造价合计为x.8元，按双方《建设工程施工合同》约定，在工程造价的基础上，下浮6%为该工程最终结算造价，即x元。截止2004年12月26日天元 ...

工程有限公司。 原告陈×诉被告顾××装饰装修合同纠纷一案，本院于2010年1月14日立案受理后，依法由审判员陆长庆独任审判，于同年2月3日 有限公司（以下简称“××公司”）为本案共同被告参与诉讼，并依法委托了上海××工程造价咨询有限公司对讼争工程进行了司法审价。2010年2月26日，本院第二次公开开庭 ...

后，交付三门峡市湖滨区X乡卫生院使用。2007年6月28日，经河南神州工程造价咨询事务所审核，咨询事务所出具了三门峡市湖滨区X乡卫生院办公楼及室外零修工程 合同，所以，郭建平在履行合同中的签字代表三门峡市建设工程有限公司。三门峡市湖滨区X乡卫生院在付款时，将款项支付给远洋装饰公司，由该公司出具收据， ...

。2006年10月27日被告与南京白桦林装饰（河南）有限公司签订房屋建筑装饰工程施工合同，承诺书及附图、效果图是合同的组成部分。由原告提供营业执照、生产许可证 向法庭提交证据。 根据被告张某某的申请，河南省科健工程造价咨询有限公司接受我院的委托，对装修工程质量问题造成的损失价值进行了鉴定。鉴定意见为： ...