中约定“2003年12月27日前交付使用，逾期按总价的日万分之二进行罚款”的条款。该条款的真实意思是违约方应当按总价的日万分之二支付违约金。教育公司没有 元，由被告开封市教育建筑工程公司负担。 教育公司不服一审判决上诉称：非典属于不可抗力事件，应从逾期交工的总时间中扣除120天；雨水大时间长、周围群众 ...

合同。”第九十四条规定“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以 征收、征用、禁令等政府行为而引起。作为法定的免责条款，当不可抗力事由发生后，即便合同中没有约定该类条款，也不影响直接援用该项法律规定解除合同。本案中， ...

双方对协议履行期间除尘器倒塌的事实均予以认可，厚坡供销社未举证证实除尘器倒塌是不可抗力的原因或其他不可归责的原因造成，故依据以上约定，厚坡供销社应当赔偿 均未达到过5500吨，也即双方使用的生产场所生产能力低于月5500吨。因此该条款更多的是关于厚坡供销社销售任务的约定。因双方水泥生产能力达不到销售 ...

）万元，工期自1994年12月1日至1996年12月31日止；付款及结算条款：乙方施工设备及队伍进场开始施工后，甲方在10天内付给乙方临时施工道路、施工 洪水，但该工程已因长动公司停止支付工程款而正式停工，故长动公司以发生不可抗力事件为由否定该工程停工的真正原因系其停止向葛洲坝公司支付工程进度款所致， ...

责任，故三上诉人依据《中华人民共和国合同法》第四十条的规定上诉主张相关条款无效，缺乏法律依据，本院不予支持。同时，《个人购房担保借款合同(一手楼)》 贷款发放时“非典”疫情已经爆发，故对本案当事人而言，“非典”疫情不具备不可抗力“不可预见”的条件；同时，不论是“非典”、禽流感疫情还是市政施工，可能影响 ...

并正常签收且乙方已正确履行了合同义务。合同还对服务受理、结算方式及时间等条款做了约定。合同签订后，某公司于2008年8月15日将托运的货物分装 货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任，除非承运人能够证明货物的毁损、灭失是因不可抗力或托运人、收货人的过错造成。某公司作为托运人交付某某公司（承运人）货物托运时系 ...

乙方还在合同末页落款日期后面填加了“本合同的租金从正式开业时算起”条款。在签订合同时，乙方向甲方交纳了履约保证金2000元。乙方租赁甲方摊位的 上造成双方当事人签订合同的目的无法实现，被告(反诉原告)雷某不能履行合同，属不可抗力因素所致。因此，对原告(反诉被告)唐某要求被告(反诉原告)雷某支付二年租金 ...

货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任，但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担损害赔偿 能公司所述合同中约定由承运人承担赔偿责任，运输合同的所有条款都是由滇能公司提供的格式条款，合同约定的内容违背合同法的相关规定，违背公平公正原则，我方 ...

1日，竣工日期2007年5月1日。双方商定工期为240天。因自然灾害、不可抗力的因素，工期可以顺延。6、工程质量达到建设杯的要求。7、工程价款的 增减造价按变更造价的80%计算，变更图纸的计算双方签字确认，并下发变更通知书等条款。2006年10月27日，被告向原告永城市建设工程有限公司发出通知，内容为 ...

在协议中并未约定DJ口播停播的解决方式。根据协议约定变更广告播出形式需因不可抗力，且需双方协商同意。而迪拓鸿业公司提出DJ口播停播的理由并不属于 三、一审判决中航国旅公司支付违约金于法有据。本案中，双方在协议中约定了违约金条款，中航国旅公司单方明确表示不履行合同主要义务，构成根本违约，属协议约定的无故 ...