避雷安装费用以每平方米100元计算改变了根据招投标合同按94安装定额计算的约定。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定 实施；证据二，双方当事人于2001年1月10日签署的《招标补充协议》，欲证明承包人同意本工程被答辩人对投标内容、费用编制、预算等做了有效承诺 ...

。中石化海南公司委托代理人陈某某、韩智刚，被上诉人海南中建二局第三建筑工程公司(以下简称中建三公司)委托代理人王某某、范某某到庭参加诉讼。本案现已审理 (安装预埋件)工程总价1．5％的协调管理费。一九九二年七月十五日，双方签订一份《安装施工协调工作补充协议》，约定各安装单位按安装工程量总价(不包括定额 ...

称专家委员会)作出鉴定。 另查明：管理站隶属于湖北省建设厅，其职能为全省的定额管理，不具备对外承接鉴定的主体资质。专家委员会亦隶属于湖北省建设厅，系 。 湖北省高级人民法院二审认为：天门公司与正地公司签订的工程承包协议书、建筑工程安装施工合同及补充协议系双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律规定， ...

2、工程名称：京海大厦，工期16个月。3、结算方式按海南省90年建筑工程预算定额，管理费按一类企业标准收取；为工程款的支付方便，造价暂按1200元／M2。 。 一审法院经审理认为，四建公司与京燕公司签订的《建筑安装工程承包合同》及《补充协议》、《补充合同》内容合法，属有效合同。四建公司未按约于1992 ...

8．59元调整到24．25元的琼建字(1994)X号《关于调整建筑安装市政园林绿化工程人工工资单价的通知》。三建公司据此要求海发公司增加人工工资，海发 ．5327万元)因实际工程量有所增减而无效外，其余条款应当认定有效；《工程承包合同》的补充协议《备忘录》、《会谈纪要》和《协议书》，除《会谈纪要》约定 ...

与侨友公司签订了一份《建筑工程施工合同协议条款》，约定由我司负责承建侨兴商城商住楼三号楼，工程造价预计200万元，按九五定额三级二等取费，我公司从 、《中华人民共和国经济合同法》第二十六条第一款第三项、第二款，《建筑安装工程承包合同条例》第十三条之规定，判决如下： 一、原告四川南充广厦建筑工程有限公司 ...

公司就“年生产x特种电缆生产线”工程签订《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》，工程内容为施工图范围内的土建、安装工程等新建厂区全部项目的总 对鉴定结论（略）.69元是否包括印花税、检某、工程综合服务费，本院走访了鉴定部门，鉴定部门答复根据定额管理规定及某厦公司完成的工程量情况，鉴定结论（ ...

公司的要求，没有确定六建公司施工期间所发生的水某数额，更没用将此笔费用（按定额计算为x.5元）从六建公司的607万元的主体工程款中扣除，明显是错误的。二 之内的设备基础以及围某、道某、水某安装等工程内容也交由六建公司施工，并于2007年1月26日双方又签订了补充协议，追加工程造价200万元。工程完工后 ...

合同》，又于2006年11月20日签订《绥宁县X镇土地复垦整理项目第二标段工程建设补充合同》，由被告承建绥宁县X镇X村、三房村土地复垦整理工程。 -65定额编号为x的现浇混凝土明渠定额;③二标工程施工费（建筑安装工程费）预算表。 6、武阳土地复垦项目完成工程移交清单。 7、绥宁县国土资源局关于绥宁县X ...

持续施工的事实，且徐州开元公司自认“塑钢窗施工已影响工程进度”。 5、塑钢窗施工分包协议、进户防盗门总分包补充协议书，旨在证明塑钢窗、防盗门施工已纳入总包管理，由 验收的工程总承包方式；承包范围：施工图设计范围的建筑安装工程含消防工程（不含配电箱、塑钢门窗、多次进户门、高层进户门、铝合金单元门、水泵、 ...