开始施工后，由于荆建安装公司偷工减料，使用不合格建筑材料，致使工程质量达不到规定的质量标准。故请求判令：一、解除与荆建安装公司签订的施工 经湖北省工程建设专家委员会评审，于2000年12月20日出具鄂建专(2000)X号《荆州市民族中学食堂改造工程质量问题技术鉴定意见》：该建筑物全部拆除，重新设计， ...

的工程，完全是张冠李戴。这证人与上诉人之间有工程建设关系，但不能分辨工程的前后时间及支付责任人，完全有可能将应当由被上诉人承担给付责任的款项转嫁至 知道，又如何来计算答辩人的利润率，不同企业、个人经营管理方式方法都不一样，法律又怎么可以来规定市场经济主体的利润率综上所述，上诉人的上诉理由没有事实依据， ...

建筑工程质量监督站出具处理意见：“依据国务院《建建设工程质量管理条例》和建设部X号令的规定，经审查，文件齐全，同意备案。” 被告2009年1月22日支付原告工程款 工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为六个月、十二个月 ...

的投资计划、可行性研究报告等文件订立。承揽合同则无此规定，只需当事人双方之间订立、验收即可。根据以上标准衡量，周某与陈某签订的《茶陵五星级酒店装饰设计 ，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动”。而《建设工程消防监督管理规定》第十五条也规定：“建设单位申请消防设计审核应当提供下列材料：（一）建设工程 ...

朗曼公司、北京天恒公司、监理单位河南宏业建设管理有限公司和设计单位平顶山市工某民用建筑勘察设计事务所四方共同对“0375首府15#一22#楼进行验收，制作 程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所 ...

孔灌桩施工，该组证据与法相悖，即公路建设必须符合公路工程某术标准的要求进行设计，按照设计要求进行施工，确保公路工程某量。广通公司提供的该组证据在未 纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（三）项之规定，判决如下： 一、维持河南省郑州市X区人民法院(2009)惠民二初字第X号民事 ...

发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承某人发出某更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门 期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费x元，由原告新郑市新源污水处理 ...

。 本院二审认为，上诉人裴某与被上诉人李某、黄某签订的《工程建设合同书》，是双方当事人真实意思表示，并不违反法律法规规定，合法有效。现双方因建设工期 “该工程基础梁板钢筋绑扎安装施工质量不符合设计图纸要求和上述规范中合格标准的要求，不能进行隐蔽工程验收，不能进行下工序浇灌混凝土的作业”，被上诉人李某、 ...

基本完成，加之该糖厂污水处理工程于2009年2月25日通过建设单位、主管单位等部门的验收，验收结论为已按图纸及有关要求进行施工，达到验收标准，可以交付使用。据此， 的签字，需由其三个工作人员签字方予认可的抗辩理由，但这属于绿源公司的内部管理规定，不能以此对抗不知情的孙某，绿源公司应对其工作人员黄耀念的 ...

，车间按每平方米490元，按实际发生量计算；承包方派驻的工程师是黄世群，负责管理现场一切技术指导工作。该项目的经理为杨柏竹；工程款支付：桩基及基础至 不予支持。依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：即当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理； ...