作为普通购房人对该义务内容难以准确判断，而田野公司作为开发商销售房屋，办理产权证是其合同约定义务，对办理产权登记需要哪些资料是清楚的，因此，如果存在被上诉人 合同约定的最后交房之日起60日后至田野公司向房屋权属机关报件期间的逾期办证违约金，并无不当。关于田野公司提出由于办证机关政策调整原因造成办证迟延 ...

作为普通购房人对该义务内容难以准确判断，而田野公司作为开发商销售房屋，办理产权证是其合同约定义务，对办理产权登记需要哪些资料是清楚的，因此，如果存在被上诉人 合同约定的最后交房之日起60日后至田野公司向房屋权属机关报件期间的逾期办证违约金，并无不当。关于田野公司提出由于办证机关政策调整原因造成办证迟延 ...

作为普通购房人对该义务内容难以准确判断，而田野公司作为开发商销售房屋，办理产权证是其合同约定义务，对办理产权登记需要哪些资料是清楚的。因此，如果存在被上诉人办证 的证据证明，其该上诉理由不能成立。综上，一审法院判决田野公司支付被上诉人逾期办证违约金，并无不当，但因田野公司在二审中举示了新证据，原审判决 ...

作为普通购房人对该义务内容难以准确判断，而田野公司作为开发商销售房屋，办理产权证是其合同约定义务，对办理产权登记需要哪些资料是清楚的，因此，如果存在被上诉人 合同约定的最后交房之日起60日后至田野公司向房屋权属机关报件期间的逾期办证违约金，并无不当。关于田野公司提出由于办证机关政策调整原因造成办证迟延 ...

某某公司的行为已构成违约，应承担相应的违约责任。而某某公司作为房屋开发商，应当对办理房屋产权证的时间应当有预见性，且某某公司提出与施工方存在纠纷而导致无法取得 其存在一定的过失，延期办理产权登记和产权证本身就是对业主权益的损害，《商品房买卖合同》约定按潘某某已付房价款的2％支付逾期办理房屋产权属登记的 ...

某某公司的行为已构成违约，应承担相应的违约责任。而某某公司作为房屋开发商，应当对办理房屋产权证的时间应当有预见性，且某某公司提出与施工方存在纠纷而导致无法取得 其存在一定的过失，延期办理产权登记和产权证本身就是对业主权益的损害，《商品房买卖合同》约定按柯某某已付房价款的2％支付逾期办理房屋产权属登记的 ...

某某公司的行为已构成违约，应承担相应的违约责任。而某某公司作为房屋开发商，应当对办理房屋产权证的时间应当有预见性，且某某公司提出与施工方存在纠纷而导致无法取得 其存在一定的过失，延期办理产权登记和产权证本身就是对业主权益的损害，《商品房买卖合同》约定按蒋某某已付房价款的2％支付逾期办理房屋产权属登记的 ...

某某公司的行为已构成违约，应承担相应的违约责任。而某某公司作为房屋开发商，应当对办理房屋产权证的时间应当有预见性，且某某公司提出与施工方存在纠纷而导致无法取得 存在一定的过失，延期办理产权登记和产权证本身就是对业主权益的损害，《商品房买卖合同》约定按黄某乙已付房价款的2％支付逾期办理房屋产权属登记的 ...

请求已超过上述法律规定的诉讼时效期限，其诉讼请求不能得到支持。2、原告已办理产权证，未有实际损失，不应判决被告向原告支付违约金。被告于2007年3月30 不退房，出卖人按已付房价款的月息0.7%向买受人支付违约金。”被告逾期办理房屋所有权登记备案手续，且未履行告知义务，被告的行为已构成违约，应承担违约 ...

个工作日，将其中人民币530,000元转付给陈某乙、陈某丙、何某某(直接支付给开发商)，剩余首期房款中的人民币530,000元，在信义公司收到陈某乙、陈某丙、 ，陈某乙、陈某丙与何某某已于2006年9月2日支付了委托信义公司办理产权证的相关公证费用，因胡某甲(x)未按约支付定金及部分房款且要求解除合同 ...