年9月5日、2004年3月28日签订了补充协议、建设工程施工合同、水电安装工程协议，该三份合同均是双方当事人的真实意思表示，不违反法律强制性 保费”x元。新乡市建设委员会《新乡市建设委员会关于印发〈新乡市建设工程社会保险费收缴办法的补充规定〉的通知》（新建工[2004]X号）第5条之规定：“建设单位按 ...

工贸公司某不具有从事建筑施工的资质，因此，其不得从事建筑活动。其与原告内蒙一建签订的《联合经营合同》和《合作补充协议》因为违反法律的强制性规定 ，约定成立北京城建工贸有限责任公司某为“联营公司”，利用原告内蒙一建的营业执照承揽施工任务。双方在庭审中确认，该协议书中成立“联营公司”的约定未实际履行。 ...

综上所述，一审法院认为，四建公司与恒辉公司所签《建设工程施工合同》及《补充协议》合法有效，应受法律保护。经委托青海省发展和改革委员会价格认证 也再未提交购买混凝土发票和其他证据，证明地下室±0.00以下实际全部采用商品混凝土施工，地下室商品混凝土工程量应当认定为479立方米。四建公司对恒辉公司计算的 ...

回函》，同年11月29日开元公司向中天公司作出《关于委托代理销售合同补充协议回函》，同年12月8日开元公司向中天公司发出《关于销售合同补充 开元公司与姜堰市二建建设集团有限公司昆明分公司于2004年5月12日订立《建设工程施工合同》，2004年8月20日开元公司与昆明铁路房屋建筑有限公司订立《建设工程 ...

回函》，同年11月29日开元公司向中天公司作出《关于委托代理销售合同补充协议回函》，同年12月8日开元公司向中天公司发出《关于销售合同补充 2005年3月30日石林县法院对开元公司诉姜堰市二建建设集团有限公司昆明分公司建设工程施工合同纠纷一案作出（2004）石民初字第917号《民事调解某》，2005年 ...

工期269天，工程质量等级没有达到约定的标准，而在双方签订的《施工合同》以及《补充协议》中明确约定了工期延误和工程质量的违约责任和处罚标准。 经质证 省三建司对上述证据材料的真实性没有异议。但认为，工程之所以延误269天，是因为在施工中，正基地产变更工程设计、增加工程量所致。在工程竣工验收后至今，双方 ...

本院认为，省三建司以及证券公司和正基地产对三份《建设工程施工合同》、《补充协议》以及鉴定人员的陈述没有异议，对此，本院作为认定案件事实的证据予以 正本具有同等法律效力。”省三建司也未提供相应的证据材料证明证券公司仍继续参与合同的履行。故本院确认证券公司不承担支付工程款的民事责任。 根据本院确认的事实 ...

协议第2.3条约定工程内容为K134+934.365-K136+259.443段桥梁、路基、涵洞施工工程。第3.1条第一项约定，工程由甲方进行项目全面管理、指挥和 认定。茂尔建司认为《补充协议》(一)、(二)约定的补偿款总额为240万元是对合同单价的补偿。虽然没有完成合同约定的施工任务，但由于中途解除 ...

等各种细节。正是由于我方与金宇公司不存在建设施工合同关系，而仅仅是租赁关系，因此《合同书》及《补充协议》仅在《合同书》中约定工程预算750万元 工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。从本质上，该合同属于当事人约定按照750万元固定价结算工程价款，一审法院不应对装修工程造价进行鉴定 ...