一个月内全部付清。同时约定，工期延误，超期一天按总价0.5%罚款，设计变更工期相对顺延，保修期限为一年。合同签订后，双方按合同约定履行， 餐饮有限责任公司中国城大酒店工期延误违约金187,500元；五、驳回沈阳凯兴装饰工程有限公司及沈阳市裕和餐饮有限责任公司中国城大酒店的其它请求。诉讼费用10,160 ...

法定代表人孙某某，该社主任。 委托代理人雒某某，该社副主任。 被告东营远东装饰设计工程有限公司。 法定代表人张某，该公司董事长。 委托代理人李某某，该公司会计 ，所得价款优先偿还原告。 三、案件受理费（略）元，由东营远东装饰设计工程有限公司和被告张某共同负担。 以上协议符合有关法律规定，本院予以确认。 ...

民事判决书 (2002)东中经终字第X号 上诉人(原审被告)东营市生力广告装饰设计工程有限公司，住所地东营开发区综合园。 法定代表人苗某某，董事长。 委托代理人孙瑞 两项合计（略）.65元。1999年8月4日东营市生力实业发展有限公司(以下简称生力实业公司)给原告出具一份欠条，内容为：“生力广告公司 ...

全部完成)，油漆已进场。 审理中，经双方当事人同意，本院委托上海沪港建设咨询有限公司对讼争的绿洲华亭X号X室装潢工程的造价进行按实结算，鉴定结论为现已 第一百一十三条之规定，判决如下： 一、解除原告蔡某某与被告上海汉霖建筑装潢设计有限公司所签订的《装饰工程合同》； 二、被告上海汉霖建筑装潢设计有限公司 ...

X号。 法定代表人曹某某，董事长。 被上诉人(原审被告、反诉原告)永安市燕中装饰工程有限公司，住所地永安市X路X号。 法定代表人林某某，经理。 委托代理人 的施工工期，因此，合同虽然有明确约定延误工期的违约责任，但上诉人的设计变更增加工程量对工期产生一定影响，且合同约定交叉施工和拖延支付工程款可以顺延 ...

甘肃省高级人民法院 民事判决书 (1999)甘经初字第X号 原告兰州恒业装饰设计工程有限公司。(以下简称恒业公司) 法定代表人斯某，该公司总经理。 委托代理人段英强 同期贷款利息计。1995年6月6日，双方正式签订了铜城商厦主楼室内装饰工程承包合同，约定:恒业公司承包铜城商厦主楼一层门厅、一层大堂、 ...

中级人民法院 民事判决书 (2012)常民三终字第X号 上诉人(原审被告)常德皇冠装饰设计工程有限公司，住所地常德市X区武陵大道中段紫云天商务楼X号。 法定代表人 张某千，湖南协平律师事务所律师。 上诉人(原审被告)常德九子商务酒店有限公司，住所地常德市X区X路X号。 法定代表人张某，该公司执行董事 ...

民事判决书 (2011)常民三终字第X号 上诉人(原审被告)常德九子商务酒店有限公司，住所地湖南省常德市城南都市美墅。 法定代表人张某，该公司执行董事。 )彭某乙，男，X年X月X日出生。 被上诉人(原审被告)常德皇冠装饰设计工程有限公司，住所地湖南省常德市武陵大道中段紫云天商务楼X号。 法定代表人刘 ...

民事判决书 (2011)常民三终字第X号 上诉人(原审被告)常德九子商务酒店有限公司，住所地湖南省常德市城南都市美墅。 法定代表人张某，该公司执行董事。 )彭某乙，男，X年X月X日出生。 被上诉人(原审被告)常德皇冠装饰设计工程有限公司，住所地湖南省常德市武陵大道中段紫云天商务楼X号。 法定代表人刘 ...