认定谷某某依约交付房款错误。4、原审判决芳香公司承担预期交付房屋违约金x元没有法律依据。5、原审判决芳香公司协助谷某某办理房屋产权证和土地使用权证不符合 购房户到芳香公司核对购房事宜，各购房户不配合，且于2007年1月28日联合签名拒不交付购房款。综上所述，请求撤销原判，依法改判。 谷某某辩称，1、不 ...

认定刘某某向二轻公司交付的房款就是芳香公司收取的房款。5、原审对刘某某没有履行完毕交款义务的违约行为不予认定错误。6、原审判决芳香公司承担逾期交付房屋 购房户到芳香公司核对购房事宜，各购房户不配合，且于2007年1月28日联合签名拒不交付购房款。综上所述，请求撤销原判，依法改判。 刘某某辩称，1、不 ...

止。剩余面积土地用途，出让年限不变。 原审法院又查明，二轻公司从2003年就没有进行企业年检。《集资建房协议书》签订后，二轻公司未参加经营、管理、投资与 购房户到芳香公司核对购房事宜，各购房户不配合，且于2007年1月28日联合签名拒不交付购房款。综上所述，请求撤销原判，依法改判。 李某某辩称，1、不 ...

认定刘某某向二轻公司交付的房款就是芳香公司收取的房款。5、原审对刘某某没有履行完毕交款义务的违约行为不予认定错误。6、原审判决芳香公司承担预期交付房屋 购房户到芳香公司核对购房事宜，各购房户不配合，且于2007年1月28日联合签名拒不交付购房款。综上所述，请求撤销原判，依法改判。 刘某某辩称，1、不 ...

不能认定任某某向二轻公司交纳房款就是芳香公司收取的。5、原审对任某某没有履行完毕交款义务的违约行为不予认定错误。6、原审判决芳香公司承担逾期交付房屋 购房户到芳香公司核对购房事宜，各购房户不配合，且于2007年1月28日联合签名拒不交付购房款。综上所述，请求撤销原判，依法改判。 任某某辩称，1、不清楚 ...

有色金属工业长沙勘察设某研究院提供的上述证据的质证意见如下：证据7没有股东盖章，且股东的签名与其他文件上的签名不一致，也不能证明原告的工程量的增加。对证据9 某或发包人要求解除合某时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额 ...

远公司之后，他们二人之间的亲戚关系与本案无关。尤某某代替王某乙签名只是出于帮忙、图省事，并没有得到王某乙的授权。退一步，尤某某代王某乙签名， 金德信公司签订的《协议书》和《补充协议书》有效是否正确。 （一）关于原判认定金德信公司共向东远公司支付购房款１９６５万元是否证据不足问题。 再审中，本院着重围绕 ...

，给被告造成经济损失。 被告白某甲补充陈述，杜宜芬在经销协议甲方处签名，又代收定金、代为送货等，杜宜芬与原告是合伙人，付顾成是杜宜芬的 的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果”的规定，被 ...

叫王某某。其最后以37.5万元价格购买了此房。王某某提出要先付5万元定金，其没有那么多，后商量先付3万元，当天其交了人民币1万元，王某某给其 、北京市公安局出具的文检鉴定书证明：送检的《二手房买卖合同》上的卖方栏内的和出卖栏内的“王某某”签名字迹以及《二手房买卖合同》第一页背面的“王某某”签名字迹均是 ...

。法院认为，关琦璐作为财运通公司的客户经理，其代表财运通公司在委托印刷合同上签名的行为，是履行职务的行为。其后，财运通公司又据合同的约定向合创展公司 收款人处为空白的银行支票，支票上的款项是财运通公司支付的合同定金。在一审过程中，合创展公司并没有出示过该银行支票，不能证明该银行支票是否真实存在。《情况 ...