汇报》、《单位工程竣工验收证明书》，证明工期延误的原因是正基地产变更工程设计、增加工程量，工程的质量等级没有进行最终评定的事实。省三建司认为，正基地 确认以下案件事实： 1997年1月10日，省三建司与证券公司签订《建设工程施工合同》，约定由省三建司承建证券大厦的±0.00以下基础工程，地下水排除及 ...

。兰尉公司要求卓某某在停车区广场设计寿命内对地坪质量承担责任，其依据是《最高人民法院关于某理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三 质量验收评定标准》，但并没有提交有效证据证明服务区停车广场属于某速公路一部分、施工和验收应采用更为严格的公路工程标准，其要求由交通系统鉴定机构按照高速公路质量 ...

常德市林木种苗繁育中心裙楼增加面积补充协议》，约定增加建筑面积561.6平方米。合同及补充协议签订后，发包方委托常德市怀德监理有限公司作为工程监理单位。2005年10 林业局变更外墙漆等项目的设计，凯乐公司曾提出顺延工期的要求。 本院认为，凯乐公司与林业局签订的《建设工程施工合同》及其补充协议，系双方 ...

元(即1103.37m2×400元/m2+5225.6m2×350元/m2)。另原告按被告的要求完成了合同约定内容外的工程(即增加工程)有雨蓬、一楼内楼梯和一楼的室外 x元，该损失应由上诉人国锋公司赔偿。按照设计图纸和施工合同，上诉人晋畅公司在施工过程中实际减少了工程量。根据益阳市价格认证中心鉴定结论 ...

有限公司(以下简称恒达公司)与被上诉人梁平县X乡X村民委员会(以下简称龙磨村委)建设工程施工合同纠纷一案，梁平县人民法院于2008年10月16日作出(2008)梁法民初字第X 承包修建。严某某与恒达公司承包本案工程均系同一套图纸，该图纸设计单位载明为梁平县X路局，但未加盖单位印章。恒达公司于一审提交的 ...

看，该房屋最初设计的是独立柱基础，但施工中实际变更为沉井基础，其增大的工程量应属于增加工程，应增加工程价款x.23元；《施工合同》明确约定的 为无效合同，但原告叶某某承建的建设工程经竣工验收合格，所以原告叶某某请求参照合同约定支付工程价款符合法律规定，本院予以支持。《中华人民共和国建筑法》明确规定建设 ...

恒氏装饰设计工程有限公司承担。 宣判后，上诉人恒氏装饰不服原判，向本院提出上诉称：1、本案合同是约定了固定价格和约定付款方式的工程施工合同， 如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费7075元，由上诉人辽宁恒氏装饰设计工程有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长吕丽 审判员王志福 代理审判员那卓 ...

元（不含劳保统筹和安全文明工地费）。2．根据双方认可的中国轻工西安设计院设计施工图纸、现场签证及双方提供的三公司完成工程量记录等资料，计算出三公司已 性质。建发公司基于受让债权取得此项权利。鉴于该项建设工程目前尚未全部竣工，《施工合同》因西岳山庄拖欠工程款等原因而迟延履行，建发公司优先受偿权的行使期限 ...

以下简称新桥公司)诉被告(反诉原告)上海盈嘉房地产发展有限公司(以下简称盈嘉公司)建设工程施工合同纠纷一案，于2004年5月向本院起诉。本院受理后，依法组成合议庭 延误。尤其是2002年2月21日原告新桥公司要求被告盈嘉公司尽快落实雨污水管设计图纸，到2002年2月26日被告盈嘉公司才确定总雨污水施工 ...

X号。 委托代理人：高明先，辽宁汇丰律师事务所律师。 上诉人刘某某因建设工程施工合同纠纷一案，前由沈阳市沈河区人民法院作出（2004）沈河民一房初字第 说明确定标的物的建筑面积，不应以新中基公司陈述面积为准。因为辽宁省建筑设计研究院是按建设规划等行政审批部门批准要求的内容确定面积，且该单位具有相应资质 ...