付款办法等内容进行的约定。2、由被告代表孙德茂签字的工某量增加平面图一份，欲证实工某量增加情况。3、建设工某结算书一份，欲证实结算金额为x.84元 3%，竣工某收后一年内付清。协议签订后，原告按照协议进行施工，施工某间，由于被告增加了工某量，竣工某间迟延止2005年11月份。工某竣工某收后，原告向被告 ...

增减，甲方（彭某某）必须办理签字确认手续…”在履行原合同过程中，本案双方曾两次协商增加材料款及增加工程量，并分别以在原合同上签字确认及签订增补合同的方式予以书面确认。胡某某主张彭某某应当对合同外增加的工程项目另行支付价款的事实，既没有证据证明双方对此协商一致或彭某某予以确认，也不符合 ...

解决。故请求1、被告国土局向原告支付（1）合同价款x.20元,(2)代缴增加工程量税款x.77元,(3)拆迁停工造成机械、材料、人工的损失费x.50元,2、 ,并对工期、付款办法等进行了约定。2003年10月18日签订补充合同对增加工程项目进行了约定。2004年1月6日又签订《黔江区国土局某某花园工程 ...

，确认上述工程质量合格，并确认已完成设计文件和合同约定的全部工作量，无遗留工程量和质量缺陷；上海工程勘察设计有限公司出具设计单位工程质量检查报告（合格证明书）， 承担责任的主张与其意思表示不符，本院不予支持。至于某公司提出系争工程有变更和增加工程量，造成工期延长应由正特公司承担责任的主张，本院认为， ...

费等均按照相关定额标准结算。同月，原告将施工图纸等资料交给原告，施工过程中，被告增加工程量，又变更工程的设计图纸，在雨、污水管道软基处理上，增加30+ 同年5月，市政开发公司又将该项目的债权债务全部转给原告。原告多次找被告对工程量、款进行结算，原告以种种理由不予结算。无奈，原告于2009年2月4日委托 ...

，余款1万元于全部结束工程后一次性付清。协议签订后，被告又与原告口头约定增加工程量，分别为水电安装和安装两扇铝合金门，造价分别为3,000元和 法院，要求判令被告支付原告工程款19,000元（协议约定的工程款为15,000元，增加工程款为4,000元），本案诉讼费由被告负担。 被告陈某辩称：不同意原告 ...

辽中价所建字（2007）第X号《鉴定报告》中“投标及变更总价37,276,940.00元”包括合同约定的固定价款23,383,937.00元及设计变更等增加工程量部分的工程造价13,893,003.00元。 上述事实，有当事人陈述，《建设工程施工合同》、《〈建设工程施工合同〉补充条款》、《关于建筑 ...

申请人的拖延至今尚未完成竣工结算工作，且根据被申请人当时核算，减少工程量的价款大于增加工程量的价款，基本上，被申请人无需再支付工程价款。关于申请人的第一 ，工程总价款的数额尚未为当事人共同确认，且被申请人认为减少工程的价款大于增加工程的价款，被申请人无需再支付工程价款。 仲裁庭通过庭审调查了解到，关于 ...

辽中价所建字（2007）第X号《鉴定报告》中“投标及变更总价37,276,940.00元”包括合同约定的固定价款23,383,937.00元及设计变更等增加工程量部分的工程造价13,893,003.00元。 上述事实，有当事人陈述，《建设工程施工合同》、《〈建设工程施工合同〉补充条款》、《关于建筑 ...

申请人的拖延至今尚未完成竣工结算工作，且根据被申请人当时核算，减少工程量的价款大于增加工程量的价款，基本上，被申请人无需再支付工程价款。关于申请人的第一 ，工程总价款的数额尚未为当事人共同确认，且被申请人认为减少工程的价款大于增加工程的价款，被申请人无需再支付工程价款。 仲裁庭通过庭审调查了解到，关于 ...