鉴定环节已经提出了异议，鉴定机关也做了回应和调整。泵送混凝土是按照施工图设计方案做的，花岗岩变更是按照答疑纪要施工的，鉴定机构已经在折中处理了， 对工程社保费提出主张与施工的实际情形不符，对其要求本院不予支持。 本案系建设工程施工合同纠纷案件，当事人之间的合同形成于2004年初，解决纠纷的依据是当事人 ...

施工总承包叁级的建筑业企业资质证书。2003年6月18日，原、被告签订一份建设工程施工合同，合同约定，由原告承建被告的位于沁阳市太行办事处清平村西的汽车美容 数额及施工工程没有证据支持。我在图纸上的签名，并不是对实际工程的认可，而是对施工图样及施工方案的认可。对上诉人所举证人证言，卫某经质证认为，两 ...

经实地测量，垒球场地、6个打击笼总面积为8160平方米，总货款为x元。该设计方案和竣工图是一个不可分割的整体，庄某公司在一审举证期限内提供，应予认定。 场内场面层材料招标于2006年2月17日和2006年2月24日分别在北京市建设工程专业劳务承包中心进行了招标登记，两次均只有（台商）陆河庄某运动场材料 ...

代理人：王开成，重庆星空律师事务所律师。 原告叶某某与被告苏某某、刘某甲建设工程施工合同纠纷一案，本院2006年10月9日立案受理，依法组成合议庭，于 ，室外梯步，房屋右侧毛石挡墙。其余未尽内容，严格按照设计图纸及甲方现场确定方案施工。工程款在装饰工程竣工交付使用后十日内付足95%，两年质保期结束后 ...

联大房地产有限公司(以下简称联大公司)与被告(反诉原告)和兴玻璃铝业(上海)有限公司(以下简称和兴公司)建设工程施工合同纠纷一案，本院于2004年9月17日受理后，依法组成 4催款函和贷记凭证真实性没有异议，但根据合同约定因和兴公司原因，工程进度落后总进度计划超过15日的，联大公司有权暂停付款，而不是 ...

简称：万鑫公司)与被告山东移动通信有限责任公司东营分公司(以下简称：东营移动公司)建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。 万元，已达到工程款的90%以上，因此，我方没有违约。2、原告没有完成预算书、方案书的设计、工程队伍没有按时进场施工、不能独立完成装饰、安装工程 ...

提供建设用地，向乙方提交立项批文、规划方案批文、规划许可证、建筑设计方案批文、国有土地使用权证、建设用地许可证、地质资料、设计合同及消防等有关资料，并协助乙方 人数为207人；仅凭经验认为生产工人停工后15天撤场，并结合《重庆市建设工程费用定额》第12页第8条规定计算该时段生产工人停工损失及各项管理费 ...

，如未发生质量故障，便一次性全部付清质量保证金。五、违约责任，甲方工程中途发生设计方案变更，造成乙方返工及其它损失，由甲方补偿；乙方责任，施工质量不 《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。 第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量 ...

认为某某厂的改扩建项目的产能符合国家产业政策，符合《湖南省造纸企业污染整治专项行动方案》的要求。该局根据湖南省有色金属研某院编制的《宜章县某某厂年产1.0万 ：（五）违反法律、行政法规的强制性规定。 2、最高人民法院《关某审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔２００４〕１４号） 第一 ...

日完成竣工验收备案手续，2010年1月21日提起反诉，超过诉讼时效。2、设计变更、工程量增加及新某不及时支付工程款都造成工期延误，不应由三建集团承担 ）中承诺实际工期超过承诺工期时，支付违约金每天1000元；3、中标通知书；4、建设工程施工合同，证明双方约定采用固定价方式结算；5、监理工程师通知；6、 ...