场地的自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。合同专用条款还约定：本合同价款采用固定价格合同约定方式。本工程按进度款进行支付，在完成正负零时 工程的工期已逾期170天，其迟延履行的行为已违反了合同约定，构成了违约，应承担相应违约责任，科技园公司请求判令建筑公司支付违约金的诉讼请求成立，对 ...

双方详尽约定了各自的权利和义务，特别在相关条款确定了房屋的交付时间和相关证件的提交时间，同时约定了违约责任。合某签订后，原告依约向被告支付了200万元 向乙方交付租赁物，甲方向乙方承担200万元违约责任。如2010年4月30日甲方如期交付、乙方如期入住，租赁物交于乙方一年后即2011年4月30日，甲方 ...

对被告XX经纪所产生怀疑而提出解除合同故自己不承担违约责任的说法，无事实和法律依据。现原告提出解除居间协议，显然原告违约，原告作为完全民事行为能力人对 支付违约金，显然排除了原告与被告XX按照法律规定享有的法定或约定解除权的权利，有违公平原则，该条款无效。故对被告XX经纪所据此要求原告支付违约金的反诉 ...

于2004年10月29日支付全部房价款的100%计275,310元作为定金；其他交房期限、过户期限、违约责任等条款均为空白。2004年10月29日，凌某乙登记 将X室房屋归还甲方，并按照买卖合同约定承担相应的违约责任。《协议书》落款处的甲方一栏，由凌某丙授权其子凌某签署“凌某丙”名字。2009年5月5 ...

的租金即158,474元。租赁关系终止时，甲方收取的房屋租赁保证金除用以抵冲合同约定由乙方承担的费用外，剩余部分无息归还乙方；乙方另需装修或增设设施和 ，应当承担违约责任。故原告要求其承担违约金的诉讼请求，与约相符，本院可予支持。被告XX自愿为XX有限公司在《上海市房屋租赁合同》（包括补充条款及附件、 ...

被告的合某没有违反法律、行政法规的强制性规定，该合某合某有效。 从施某合某的第四条承包造价条款的约定来看。该段文字表述对X号楼工程约定是以每 的，应当承担继续履行、采取补救措施某者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付某定数额的违约金，也可以约定因 ...

参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告上海某仪表厂诉称：2000年12月6日，原告与被告签署《房屋租赁合同》一份，该合同约定，原告将厂区内1＃楼框架钢混 等情况，合同可予终止，由此造成的损失由各方自行承担，该合同还对租金、付款方式、违约责任等条款作出了约定。2007年2月9日，因原告生产的产品达不到环保 ...

x.55元。2006年6月1日，答辩人与反诉人签订《建设工程施工合同》一份，合同约定：答辩人将徐州开元四季一期A区二标段（A3、A11～A17、 工程发包给被告施工并与其签订了建设工程施工合同，双方就工程价款、创杯要求、工期及工期逾期违约责任、工程结算等条款作了约定。经质证，江苏一建公司对工程招标文件 ...

电力工程施工合同》，合同约定：一、承包范围：1、二台x厢式变电站安装、调试；2、两条x-X-XX70电缆敷设；3、电缆沟挖填、铺某、盖砖；4、 违约金。另外，双方还就双方的权利义务、需约定的其他条款、违约责任等条款进行了约定。合同签订后，被告提供三门峡电力设计有限责任公司设计的施工设计图纸，并在该图纸 ...

乙又签订《房产出售补充协议》一份，约定：经双方协商，对2007年8月18日房产出售协议达成以下补充条款：房产出售价款2900万元，陶某乙已支付230万元，剩余 按照双方签订的《补充协议》第三条的约定承担违约责任。 陶某甲和公某签订的《商品房买卖合同》第十五条约定：出卖人应当在商品房交付使用后45日内， ...