（以下简称环洲公司）因与河南红旗渠建设集团有限公司（以下简称红旗渠公司）建设工程施工合同纠纷一案，环洲公司于2009年1月13日诉至淇滨区人民法院。请求 质量保修金x元应待质量保修期到期后再行支付”属认定事实错误，因合同约定土建工程及屋面防水工程的质量保修期均为1年，且该保修期早已届满，该保修金及利息 ...

市政公用工程为贰年；4、其他约定：外某瓷砖、厨某、卫生间、洗漱间等防水工程保修期为五年。③质理保修责任：属于保修范围和内容的项目，承包人应在 违约责任，被告已另行提起诉讼，本院另案处理。 综上所述，原、被告双方签订的工程施工合同系当事人真实意思表示，不违反法律强制性规定，对其合法有效性予以确认，双方均 ...

该公司副总经理。 诉讼代理人张建康，该公司副总经理。 被上诉人(原审被告)江苏省建筑安装工程股份有限公司海南一公司。住所地：海口市龙舌坡椰林小区X号楼。 法定 人江南公司订立的《防水工程施工合同》未规定工程施工期限，而上诉人江南公司现已完成的地下室外墙防水工程仅为合同规定的施工范围的一部分，双方迄今未 ...

的签字；对其他凭条无异议。对证据6中凤城公司扣后期所代付的剩余20%的防水款、瓦某、漆款共计x.52元及美嘉公司付凤城公司3#楼X#楼 支持。原告要求被告支付外墙架子租赁租赁费x.66元的诉讼请求，因其提交某证据不能证明其主张，故不予支持。依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题 ...

。 上诉人耐力公司因与被上诉人嘉达公司、原审第三人工行曲靖分行建设工程施工合同纠纷一案，不服昆明市五华区人民法院（2005）五法民三初字 ： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费人民币7220元，由上诉人云南耐力建筑装饰防水工程有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长杨某亮 审判员陶磊 代理审判员余 ...

工期严重滞后，偷工减料，施工工程质量低劣。反诉原告投入使用不到一年，便频繁出现大量质量问题，如外墙砖大面积脱落，教室地板裂缝浸水，防水工程渗漏，散水下沉等 ，后被告不得不另行委托第三人履行维修义务。10、明某、笃行楼屋面防水施工合同及发票。证明某告另行委托他人维修支出维修费33125元。11、明某、笃 ...

相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》第五十二条有下列情形之一的，合同无效。（五）违反法律、行政法规的强制性规定。 《中华人民共和国民事诉讼法》 的合理使用年限； (二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 ...

月24日更名为晟峰工程处。 一审法院认为，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条(二)项的规定，没有资质的实际 调整鉴定结论。 在二审中，鉴定部门对本案部分项目的工程造价进行了调整，增加了卫生间地面防水11,083.80元、电表安装费4,110.88元、1台塔吊 ...

冰冻停工50天，分包工程施工（包括：外墙批腻子、涮外墙漆、安装室内防盗门、安装窗户玻璃、窗扇、焊楼梯扶手、栏杆、安装门框、屋面做防水刷底子、刷 170天，天宇建设公司实际履行工期313天，拖延工期143天为由，依据《建筑工程施工合同》约定要求天宇建设公司支付违约金x元。但313天的总历时天数内包含有永 ...

冰冻停工50天，分包工程施工（包括：外墙批腻子、涮外墙漆、安装室内防盗门、安装窗户玻璃、窗扇、焊楼梯扶手、栏杆、安装门框、屋面做防水刷底子、刷 170天，天宇建设公司实际履行工期313天，拖延工期143天为由，依据《建筑工程施工合同》约定要求天宇建设公司支付违约金x元。但313天的总历时天数内包含有永 ...