乙方提出在学生公寓（含食堂）项目中因多方原因停工造成一定损失，为保证项目如期开工建设，甲方承诺在学院规划调整后的室外工程项目中，拿出总工程量的50%以上 学院在确定结算金额后直接将款项拨付给乙方；本协议签订后，为方便甲方与张家界学院就项目结算索赔谈判或诉讼，乙方向某方出具自行放弃该项目权益的相关手续。 ...

庭审质证认为：对证据1，认为该欠条没有说明什么时间误工，没有经办人的签字，费用索赔要件不完备，是假欠条，没有证据效力。对证据2，认为该合同采用的是综合 抗拒的自然灾害（地震、洪水）和甲方原因引起的工期延误外，如乙方不能满足甲方进度要求或未按合同工期竣工或工程质量不合格，甲方有权随时辞退乙方、解除本合同 ...

和有关工程指令，乙方必须按照业主及监理工程师要求施工，并确保工程质量及进度；四、违约责任，如甲方未按本合同履行义务，给乙方造成损失，应当向乙方支付违约金 原告未提供充分证据予以证实，双方当事人存在争议，本院对该两笔费用不予确认。辽建公司关于因前期业主原因停工待图、后期赶工导致箱梁人工费超额的问题，因辽 ...

日共50天。因被告建设某发资金短缺，无法履行工程款的给付义务，致使包括原告在内的十几家施工单位被迫停工，为了支付民工工资，为了追索工程款及索赔损失，原告 安全原因或其他非客观原因造成停工、竣工，一切损失由乙方负责，且工期不得顺延。由于甲方不能在相应的工程量审核之后十日内支付工程进度款而造成的乙方停工、 ...

指定其他品牌避免工期延误的事实。 4、徐州开元公司会议纪要、签到表及监理甲方协调会汇报提要，旨在证明塑钢窗窗框已在2007年8月12日前完工，不影响被告 承包人必须根据发包人及审计部门的要求履行配合义务。十、违约、索赔和争议。1、因承包人原因工程不能按合同约定工期竣工，承包人应承担违约责任，向发包人 ...

印章，对证据的真实性、合法性、关联性予以确认，但对环境检测、停工费用索赔、打木桩、地面找平的工程结算认定，以合议庭对原、被告前述证据的评判意见为准。 日，原告进场开始房屋土建施工。在施工过程中因地质原因及工程功能的调整，被告对部分工程结构进行了变更。原告对变更工程施工后，2005年5月23日原告致函 ...

保证金80000元。因被告建设某发资金短缺，无法履行工程款的给付义务，致使包括原告在内的十几家施工单位被迫停工，为了支付民工工资，为了追索工程款及索赔损失， 原因或其他非客观原因造成停工、竣工，一切损失由乙方负责，且工期不得顺延。由于甲方不能在相应的工程量审核之后十日内支付工程进度款而造成的乙方停工、 ...

保证金140000元。因被告资金短缺，无法履行工程款的给付义务，致使包括原告在内的十几家施工单位被迫停工。为了支付民工工资，为了追索工程款及索赔损失，原告等 某原因或其他非客观原因造成停工、误工，一切损失由乙方负责，且工期不得顺延。由于甲方不能在相应的工程量审核之后十日内支付工程进度款而造成的乙方停工 ...

后，由于恒辉公司拖欠工程款，工程被迫停工至今。截止2002年底，恒辉公司仅付工程款x元。根据双方所签《补充协议》第四条“甲方若不能兑现上述补充协议 封建工程以内工程量，已经包括在办公楼土建工程内。如确因塌方造成工程量增加，也是施工方自身原因，应由其自行承担责任。2003年5月16日、2002年11月3 ...

总价每天万分之二的罚金。另外，还约定了原告索赔的条件。1996年6月工程开工。此后因被告原因致工程停工。1997年9月原、被告再次签订了《天山 总(集团)总公司支付工程款580万元，该钱款数额与合同中关于“乙方施工至±0．00后，甲方按审定的已完成工作量和结算向乙方支付±0．00以下结算款的95％”的 ...