买卖合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 1日，广州市荔湾区人民防空办公室批准被上诉人延期至2002年8月底前交付使用。2003年1月21日，康王商业城经规划部门验收合格，并核发《建设工程规划 ...

买卖合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 1日，广州市荔湾区人民防空办公室批准被上诉人延期至2002年8月底前交付使用。2003年1月21日，康王商业城经规划部门验收合格，并核发《建设工程规划 ...

买卖合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 1日，广州市荔湾区人民防空办公室批准被上诉人延期至2002年8月底前交付使用。2003年1月21日，康王商业城经规划部门验收合格，并核发《建设工程规划 ...

商品房买卖合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王某业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更， 备案；同月25日，康王某业城(负一层)经广州市人民防空办公室验收。2003年11月4日，南京工苑建设监理公司驻广州监理部出具了关于某长工期申报说明， ...

买卖合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 1日，广州市荔湾区人民防空办公室批准被上诉人延期至2002年8月底前交付使用。2003年1月21日，康王商业城经规划部门验收合格，并核发《建设工程规划 ...

4月30日前将康王商业城交付给原告使用。2003年11月4日，南京工苑建设监理公司驻广州监理部出具了关于某长工期申报说明，证明由于某入口及风口的变动对 买卖合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 ...

商业城出入口及风口设计图纸变更，延期125天。2003年11月4日，南京工苑建设监理公司驻广州监理部出具了关于某长工期申报说明，证明由于某入口及风口的 买卖合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 ...

商业城出入口及风口设计图纸变更，延期125天。2003年11月4日，南京工苑建设监理公司驻广州监理部出具了关于某长工期申报说明，证明由于某入口及风口的 买卖合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 ...

(复印件)，证明案涉房屋销售的合法性；2、《建设工程规划验收合格证》，证明案涉房屋已经通过规划验收；3、2004年3月15日广州市公安消防局核发《建筑工程 嘉苑（略）商品房自愿签订的《商品房买卖合同》，意思表示真实，内容没有违反国家法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，双方当事人均应当依约全面履行。 ...

(复印件)，证明案涉房屋销售的合法性；2、《建设工程规划验收合格证》，证明案涉房屋已经通过规划验收；3、2004年3月15日广州市公安消防局核发《建筑工程 嘉苑（略）商品房自愿签订的《商品房买卖合同》，意思表示真实，内容没有违反国家法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，双方当事人均应当依约全面履行。 ...