日起三日内向被告梁某某交付《房屋所有权证》、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》；三、驳回被告梁某某的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行 的反诉也在法庭指定的反诉期内；分户土地使用证按郑州市土地局规定，应由开发商提供手续才能办理，因此，办理土地使用证应由被上诉人负责。请求二审法院依法改判或发 ...

日起三日内向被告黄某某交付《房屋所有权证》、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》；三、驳回被告黄某某的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行 的反诉也在法庭指定的反诉期内；分户土地使用证按郑州市土地局规定，应由开发商提供手续才能办理，因此，办理土地使用证应由被上诉人负责。请求二审法院依法改判或发 ...

未取得竣工验收及备案登记的情况下，将房屋交付原告使用，交付时被告也未提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。 2010年8月30日，被告 商品房买卖合同》、销售不动产统一发票、收款收据、《重庆市新建商品房屋使用说明书、新建商品房屋质量保证书》、供用水合同、用水申请，被告某房地产公司提供的营业执照、 ...

进行了大面积的扩建等结构性的改造，原告已经实际占有并使用该房屋，不存在该公司未交付房屋的问题，并且自原告占有房屋时风险责任已经转移到原告一方，房屋的 表示房屋存在较多问题需要整改。在被告未能举证证明原告接手了房屋钥匙及合同约定的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》证明文件等基本入住手续的情况下，在 ...

《商品房买卖合同》合法有效，合同约定2009年9月30日前将经验收合格的商品房交付买受人使用。被告虽然有些逾期，但原告购买的商品房已于2009年10月16 表是未完成表格，不能证明验收合格；房屋质量保证书、房屋使用说明书只是开发商公司内部的资料，不具有证明效力；第2、3份证据也不能证明被告交付的商品房 ...

上签名，领取单孔电灶一台。2006年11月20日，超凡公司交付王某某上述房屋及房屋质量保证书、使用说明书（载明每户用电设计容量为6KW）。《昆明市新建住宅 的验收，对于配电室出线至每一户居民住宅的部分不掌握情况，该部分由开发商委托相关的土建、电气单位实施建设。鉴于上述情况，无法提供每户6KW或8KW的 ...

》第一条已经明确：'甲方(即开发商)按合同约定交楼标准于2003年4月23日，经乙方(即交行)验收后将此批单元正式交付给乙方'。因此上诉人委托 如与售房人委托的物业管理者签订前期物业管理合同、确认业主公约、签收房屋质量保证书、交纳装修保证金.....。等；另一方面，鉴于上诉人委派授权代表办理接收99套 ...

份、商品住宅质量保证书一份（以上书证均系复印件），证明原告购买了洛阳银隆置业有限公司的商品房，保证书上约定被告银隆置业有限公司保证房屋五年内不漏水 质量责任。 本院认为，被告洛阳银隆置业有限公司将房屋交付给原告王××时双方对房屋质量进行了检查验收没有发现其卧室天花板顶有渗水现象，在原告王××的楼上住户 ...

欠被告房款未付清。根据双方的合同约定，原告付清全部购房款，被告才能交付房屋，由于某告未交清购房款，逾期交房责任不在被告方，故原告提出的要求被告支付延期付款 人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单，所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明 ...

欠被告房款未付清。根据双方的合同约定，原告付清全部购房款，被告才能交付房屋，由于某告未交清购房款，逾期交房责任不在被告方，故原告提出的要求被告支付延期付款 人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单，所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明 ...