张某无法组织足够的人力、物力及技术力量进行施工。业主房地产公司和武汉市武昌建设工某监理有限公司多次对我公司X号楼架子工某施工某出批评，并要求张某退场，由此张 X号的例会纪要只能证明工某安排，要求检查；标号为X号例会纪要整改内容不清楚，只是要求整改，不是停工某改，只能证明工某有瑕疵，不能证明延误工某；对 ...

，依据2008年7月10日的《监理工程师通知单》的认定，被告给原告供应的部分混凝土不符合质量要求，监理部门要求必须“立即停工”，被告于2008年9月1日才 资金支持的，五层楼房部分混凝土质量不合格给原告造成的损失不仅仅是对具体部位整改所花费的x.8元这些直接支出，而是损失了x.59元。对原告如此大的 ...

已经原告纠正、整改完毕，原告所施工工程某量经被告验收均已合格。3.6监理月报第十期。意见：被告长期拖延支付原告巨额工程某度款，原告被迫停工是依法 约定的上海1993定额的有关规定进行计算。关于机械规格、机械台班数量有建设方、监理方认可，用电量套用定额分析是否妥当的问题，专家们一致认为应按合同约定套用《 ...

结清。因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方 竣工图纸交付利驰公司，且暨阳公司就其于某诉时提交的相关图纸上监理方“严慧栋”的签字确认并非总监理工程师严慧栋本人所签，而系争工程的监理公司上海 ...

了其工期不应包括在合同工期之内的主张。 3、工程联系单（X号）、监理工程师联系单、施工技术业务联系单及回复意见、施工组织设计/方案报审表及开元 江苏一建公司举证的徐州开元公司于2007年9月25日向浙江大力工贸有限公司发出的整改通知单载明“已安装的高层防盗门在8月28日市消防支队检查确定为不合格，浙江 ...

造成工程延误及严重影响工程质量，危及工程安全的，发包方可责令其停工整顿，仍不采取整改措施，发包方则有权解除合同，并按已完成工程款的10%赔偿提出 承包的工程超期完工和原告未按协议书约定取土而是就地取土。该通知内容如下：“监理工程师通知（007）号临沂市水利工程公司同兴分干延伸工程（Ⅲ）项目部：你公司 ...

网架单位已是第五次将资料报验总包单位，每次总是提出不少问题，要求认真整改，退回抓紧补办。资料整理、材料检验、质量评定必须真实可靠、准确，必须反映建筑 未在涉及价款的记录内容上签字，事后双方对此亦未能协商一致，而依据合同约定监理工程师的职权是负责施工安装中的质量进度，无权确定工程变更价款；依据合同约定， ...

89、《关于电缆线被挖断的报告》。90、编号为135、136的两份《监理工程师通知单》。91、两份《关于铝合金安装单位影响我司施工进度的报告》。 相关证据不予以审查。 综上所述，被告昆明万达应支付给原告四川一建工程款x.73元，停工损失x.71元，扣减被告昆明万达为原告四川一建垫付的水电费x.58元后 ...

执行，其余按施工图纸严格施工；5、已完工部分的质量问题，红胜欣公司负责整改，厕所沐浴间未通过验收扣2万元。《昆明市和达公司“金属加工车间”市场造价总 19立方米，按450元/立方米计算；5、工程款支付进度：土建承包项目完成后，经过监理工程师验收后，和达公司向红胜欣公司支付土建工程（红胜欣公司承建部分） ...