上海市第一中级人民法院 民事判决书 (1999)沪一中经初字第X号 原告中国农业银行上海市长宁支行，住所地：上海市X路X号。 负责人陆某某，行长。 委托代理人徐 行长。 委托代理人朱妙春，上海市天宏律师事务所律师。 被告中国第五冶金建设公司，住所地：四川省成都市X路一段八号。 法定代表人殷某某，总经理 ...

存在延期交工的违约行为，从上诉人二审所提交的工程监理单位洛阳一拖工程建设监理有限公司证明看，资料显示交工日期滞后系由于施工当地质监部门原因导致实际验收 民事判决第（一）项即洛阳耐研陶瓷纤维有限公司支付中国石油天然气第一建设公司天元开发公司工程款x元； 二、撤销河南省洛阳市涧西区人民法院（2010）涧民 ...

有现场工程量签证的费用为x元，原告及被告包某某、被告中国石油天然气第一建设公司、被告中国石油天然气股份有限公司某气东输管道分公司某对此没有任何异议，在 规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审诉讼费6800元，由上诉人中油一建公司某担。 本判决为终审判决。 审判长周朝晖 审判员赵群兴 代审判员赵国 ...

有现场工程量签证的费用为x元，原告及被告包某某、被告中国石油天然气第一建设公司、被告中国石油天然气股份有限公司某气东输管道分公司某对此没有任何异议，在 规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审诉讼费6800元，由上诉人中油一建公司某担。 本判决为终审判决。 审判长周朝晖 审判员赵群兴 代审判员赵国 ...

只解决了建3#塔基所需的地面附属物拆迁问题，而没有解决3#塔基建成送电后原告公司需整体搬迁的问题，项目部在2005年11月10日原告向大唐洛阳热电厂请求补偿的 条、第一百一十七条、第一百三十四条及相关法律的规定，判决：一、被告河南送变电建设公司支付搬迁补偿费56万元给原告洛阳市旺泰轻型墙体有限公司。该 ...

永进律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）王xx 被上诉人（原审被告）中国石油天然气第一建设公司，住所地：洛阳市X镇。 法定代表人丁xx，总经理。 委托代理人张某某， x元，王xx为此支付鉴定费500元。王xx、郑某及中国石油天然气第一建设公司等均未接到评估单位的到场通知。后因双方因赔偿不能达成协议， ...

董事长。 委托代理人邹怀玉，河南金苑律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）中煤第一建设公司第三十一工程处赵家寨项目部，住所地新郑某辛店镇X村。 负责人王某某 及委托代理人陈世军，上诉人三十一工程处的委托代理人贾伟霞，被上诉人煤电公司的委托代理人邹怀玉，被上诉人赵家寨项目部的委托代理人贾伟霞、李某某到庭 ...

驳回原告的诉讼请求。 经审理查明，2004年4月9日，中国石油天然气第一建设公司轻型结构工程分公司（以下简称中油一建轻型结构分公司）与被告签订合同一份 和仓库、小卖部等土建装饰工程。 2006年2月20日，安阳市新颖装饰有限责任公司收取被告五楼健身房维修费x元。 上述事实，有原告向本院提交的2004年 ...

人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百一十三条第一款的规定，判决如下： 一、被告中国第二十二冶金建设公司于本判决生效之日起十日内赔偿 部分不服的，就不服部分的上诉请求数额按照普通程序交纳相应案件受理费），上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满之日起七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回 ...

利息，理由正当，本院予以支持。 关于逾期支付工程款利息计算起始时间。被告龙泰公司与原告2006年11月24日就决算达成一致意见并签订《协议书》时并未就 银行同期同类银行贷款利率计算）。 二、被告郑州龙泰电力有限公司与被告河南第一火电建设公司互负连带偿还责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务， ...