简称惠源公司）因与被上诉人江苏新华东建筑装饰工程有限公司（以下简称新华东公司）装饰装修合同纠纷一案，不服无锡市锡山区人民法院（2009）锡法民二初字第X号 ，上诉人才于2009年5月13日后陆续使用涉诉工程，因此新华东公司逾期交付的时间应自2008年10月16日起至2009年5月13日止，计209天， ...

索要无果而起诉到法院。 以上查明的事实，由原、被告的陈述，原告提供的装修合同、验收单、停工通知等证据予以证实，并经庭审质证，本院予以确认。 诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据予以证明。 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 ...

甲、管某乙对证人证言没有异议。格林公司认为证人承认装饰合同对停工窝工损失约定没有赔偿，8万元损失其没有具体的计算依据；另外装修合同关于装修人工费约定为68,950元，也就是装修公司按时在4个月内完成装修工程可得上述人工费，而装修公司实际停工时间为2个月，违约金却高达8万元， ...

系争工程进行验收，发现许多质量问题，某公司称过完年后会进行修复，但之后再也没有维修。陈某向消费者协会多次投诉未果。2008年7月，陈某入住了宝山区某X 的陈某等证据予以佐证，本院予以确认。 本院认为，某公司与陈某签订的装饰装修合同系双方真实意思表示，合法有效，双方均应恪守。关于工程款之争议，某公司、陈 ...

因与被上诉人姚某某、原审被告商丘市X路小老虎牙科（以下简称小老虎牙科）装饰装修合同纠纷一案，姚某某于2008年8月22日向商丘市睢阳区人民法院起诉，2008 利率计息”，“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 ...

委托代理人宋某，男，40岁。 原告陈某某诉被告张某某、闫某某、马某某装饰装修合同纠纷一案，本院于2008年11月27日受理后，依法组成合议庭，于2009年 ，因已经说好在2006年11月28日饭店要开张，时间比较紧，主要要求装修质量和进度，当问他盖章了没有时他谎称已经盖过。后来才知道原告是冒用他人公司 ...

工程有限公司（以下简称广美装饰公司）与被告河南煤田地质局（以下简称煤田地质局）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，作出（ 后一周内；被告批准结算报告时间为决算认可后28日内。补充条款约定：合同价格一次性包死，工程量调整部分按实结算。该合同没有送有关部门进行备案。 诉讼 ...

应提前二日通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续，如果甲方在约定的时间内不能参加验收，需及时通知乙方，另定验收日期，由此造成停工的， 违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。郭某以某某装饰公司在履行双方装饰装修合同过程中存在违约行为为由，要求某某装饰公司承担违约责任，应当适用合同法相关规定。 ...

2010年10月25日签订了《装修合同》，约定由被告承包装修原告位于荣昌县棠城国际X楼的阿藏足浴休闲会所，工期为60日，开工时间2010年10月28日， 确定，不予认可。 6、照片，拟证明墙纸损失。吕某称如实际情况与照片相符，则没有意见。 7、物管公司的收据，拟证明2010年11月就已通水电。吕某对其 ...

（略）。 上诉人xx品位装饰重庆有限公司(以下简称华浔公司)与被上诉人鲁xx装饰装修合同纠纷一案，重庆市X区人民法院于2010年11月18日作出（2010）渡 中亦承认“由于乙方（本案华浔公司）原因没有及时通知甲方（本案鲁xx）交纳工程款而造成甲方未按合同约定时间交纳工程款，所以不是甲方违约”，鲁xx ...