约定如遇修复道路、交通管制等特殊原因致使商品房建设安装工期延误时，二被告对交房期限可以据实延期。二被告在庭审中举示的重庆市巴南区市政管理局的通告和巴南建设集团的 甲上诉认为户内窗与室内窗是同一概念的理解与双方所签合同附件三第5条内容相悖，据此，上诉人张某甲的上诉理由不成立，对其上诉请求，本院不予支持。 ...

约定如遇修复道路、交通管制等特殊原因致使商品房建设安装工期延误时，二被告对交房期限可以据实延期。二被告在庭审中举示的重庆市巴南区市政管理局的通告和巴南建设集团的 乙上诉认为户内窗与室内窗是同一概念的理解与双方所签合同附件三第5条内容相悖，据此，上诉人黄某乙的上诉理由不成立，对其上诉请求，本院不予支持。 ...

还约定如遇修复道路、交通管制等特殊原因致使商品房建设安装工期延误时，二被告对交房期限可以据实延期。二被告在庭审中举示的重庆市巴南区市政管理局的通告和巴南建设集团的 甲上诉认为户内窗与室内窗是同一概念的理解与双方所签合同附件三第5条内容相悖，据此，上诉人穆某某、张某甲的上诉理由不成立，对其上诉请求，本院 ...

，系违约。按照相关司法解释的规定，报刊广告等宣传资料载明的内容应当具体确定，对商品房买卖合同的订立及其房屋价格的确定有重大影响时，应当视为合同内容 。故，拒绝接房。 2007年4月16日，重庆市建设委员会对刘某某等业主投诉的《查处重庆帝都广场东方曼哈顿涉外商务公寓的建筑是否符合国家强制性标准的投诉申请 ...

殷某支付已付房款万分之五的违约金。合同附件三对商品房的装饰、设备标准作了具体的约定，若达不到约定标准，殷某有权要求地博公司按照该约定的标准 日由案外人进行了拆除。 以上事实，有双方当事人的陈述、《重庆市商品房买卖合同》、照片、《整改意见书》、交接房通知书、《重庆房产面积测算报告书》、《重庆市新建商品房 ...

，土家族，重庆市石柱土家族自治县人，退休职工，住（略）-2，身份证号码：x。 原告祝某某诉被告黎某、刘某某以及被告黎某反诉原告祝某某商品房买卖合同纠纷案 而存在违约行为，应承担相应的违约责任。但由于原告对其请求的要求被告承担逾期交房的违约责任每月200元的租金损失未提供相关证据予以证明，对原告的该请求 ...

-X号房屋的所有权登记在了刘某名下。 上述事实，有商品房买卖合同、交房补充协议、收某、房地产权证、重庆市建设工程竣工验收某案登记证、建筑工程消防设计的审核意见书 ，被告在原告实际接收某经竣工验收某记备案的房屋后仍按原告合同约定的逾期交房违约金标准承担自逾期之日起至取得竣工验收某案登记证之日的逾期交房 ...

的所有权登记在了郭某、赵某名下。 上述事实，有商品房买卖合同、交房补充协议、收某、房地产权证、重庆市建设工程竣工验收某案登记证、建筑工程消防设计的审核意见书 ，被告在原告实际接收某经竣工验收某记备案的房屋后仍按原告合同约定的逾期交房违约金标准承担自逾期之日起至取得竣工验收某案登记证之日的逾期交房违约金 ...

的所有权登记在了刘某、何某名下。 上述事实，有商品房买卖合同、交房补充协议、收某、房地产权证、重庆市建设工程竣工验收某案登记证、建筑工程消防设计的审核意见书 ，被告在原告实际接收某经竣工验收某记备案的房屋后仍按原告合同约定的逾期交房违约金标准承担自逾期之日起至取得竣工验收某案登记证之日的逾期交房违约金 ...

等在卷为凭，并经庭审质证，足以认定。 本院认为，原、被告签订的《重庆市商品房买卖合同》是双方真实意思表示，其内容未违反法律某规的禁止性规定，内容合法有效， 年12月3日起至原告收到书面接房通知书时止的逾期交房违约责任。原告承认收到接房通知书，但无法确认收到该通知书的具体时间，原告在2009年12月2日 ...