某某，董事长。 原告中国人民解放军海军第七工程处诉被告南洋油脂(茂名)工业有限公司港口建设工程合同纠纷一案，本院于2001年1月18日受理后，依法组成合议庭， 工程码头工程施工合同补充协议》。该协议约定：码头整体设计从原7，500吨级码头变更为10，000吨级码头，码头长度由原来168米增加到188. ...

30％以上的土地转让费，该土地的性质仍未改变，仍未办理项目规划报建手续，增加项目建筑面积的规划报建至今也未得到批准，该项目主楼X层至今只建设至第X 签约后，长江公司享有合作项目的工程发包权、施工管理权、房屋销售权。合同还对双方责任以及违约责任进行了约定。同日，双方又签订《补充协议》，约定海深公司、建筑 ...

%计取。根据审价单位的核算，两种比例计取的差额为9，974.9元，应增加计入工程造价。 6、关于X号楼甲楼梯施工费用。 中达公司认为X号楼甲楼梯由于 转受了草原公司与宁波公司之间关于“曹杨杏山苑”工程的全部权利义务，后民苑公司又与中达公司签订了补充协议及退场协议，表明中达公司亦认可民苑公司作为合同权利 ...

的真实性申请司法鉴定。 2007年4月12日，双方签订《朔州中元宝邸外墙保温工程补充协议》一份，约定由原告为被告中元宝邸1#、2#、3#、4#、5# 工程款中扣除，没有依据，应依法支付给原告。原告主张由被告给付的2#楼主体误差增加的费用、3#楼外墙屋顶搭架补偿费用、窝工损失，因证据不足且被告予以否认， ...

事故维护由某某公司负责，围墙以内由xx公司负责）。2、某某公司支付增加的款项由原补充协议的基础上追加10万元即为基础完工，某某公司支付xx公司30万元。 问题。从本案查明的事实来看，双方于2008年9月16日签订《建设工程施工合同》以及补充协议后，因由条石基础变更为挖孔桩基础，双方又于2008年12月 ...

的有效公章。 原审法院认为：一、陈某与黄某、胡某签订的《工程劳务承包合同》及《补充协议》系双方真实意思表示，合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应 ）与陈某（乙方）签订了一份《补充协议》，约定：“1、由于甲方在合同方面有欺骗违约行为，甲方同意在原合同单价上增加20元"3的劳务包工单价给乙方。2 ...

。 三、其他相关费用的负担问题。1、根据天龙公司与中山路开发公司签订的补充协议，因涉案工程需向国家缴纳社会养老保险金、图纸设计费、质检某等费用由天龙公司先行 9#楼工程的合同总价款为（略）元无异议，予以确认。对变更增加价款x元，未完工部分价款x.53元，天龙公司存在争议，但因该部分为生效的（2004） ...

申请再审人（一审原告、二审上诉人）河南省龙凤装饰工程有限公司。 法定代表人张某乙。 委托代理人李某、于某某。 被申请人（一审被告、二审被上诉人）河南广汇房地产开发有限公司。 法定代表人马某，董事长。...

变更说明外，其余的按合同规范进行施工。庭审中，双方均认可该变更说明就是合同的补充。 双方还口头约定，由原告为被告承建后院子房屋，原告只挣人工费，人工费为x 我的房屋没有另加钢筋，对其陈述的钢筋款1470元不认可。原告向法庭提交增加工程的清单上双方均未签字。 截止2007年2月8日，被告给原告支付现金x ...

年11月4日，叶某、湖南某置业公司签订《隧道麻石护栏工程施工合同补充协议》约定：由于变更增加了较大的工作量，原合同签订的11月20日完工，现改 和法定代表人的签字，不能作为结算依据的主张不予支持。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的法律解释》第二条的规定，本院支持叶某在依照与湖南某置业 ...