也能较为到位的落实质量‘二检’制度，质量管理体系及质量保证措施落实较为到位”。在此之前，相关基础及主体结构等工程经宁夏诚信工程建设监理有限公司验收均评定 劳保基金的问题认定如下：根据《宁夏回族自治区建筑工程劳动保险基金统一管理试行办法》的规定，建设单位应当按建筑工程总造价的3%计取劳动保险基金，而富兴 ...

振达公司不是业主，为此认为振达公司不具备原告的主体资格，据《商品销售管理办法》、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》均明确 纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条规定“发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（一）提供的设计有缺陷；（二）提供或者 ...

公司没有提交计算依据，答辩如下：1、按照城建二公司提交的该组证据《建设工程中途停工损失补偿办法》中第二十三条之规定，仅限于不能移动的尚未拆迁的机械，并且 再支付至总结算款的95%，剩余5%作为保修金（即质保金），按照房屋建筑工程质量保修协议执行；总工期496日历天即2005年12月5日至2007年4月 ...

诉讼费用由被告承担。本案审理中，被告在举证期内提出申请，要求对原告施工工程质量进行鉴定，并要求对原告施工的工程量、建筑材料、工程款进行评估审计。原告在 的工程变更情况，调整施工图预算价格，确定工程项目最终结算价格。《建设工程价款结算暂行办法》和《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十六条第四款对工程 ...

）X号、豫（2005）X号司法鉴定已作出结论，即使合同无效，因工程质量合格，工程价款应以实结算，原审法院采纳司法鉴定结论，按二类标准取费判令泌阳县 不能成立，本院不予支持。七、关于因电业管理部门停电造成工程损失x元承担问题。因用电为金盾公司在施工期间建设工程所需，电费通过泌阳县棉花加工厂向电业部门缴纳 ...

文件审查合格书》、《施工组织设计》、《建设工程质量监督书》、《建设工程委托监理合同》、《河南省建设工程安全施工措施审查备案表》等证明文件向被告提出 违反《中华人民共和国行政许某法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程施工许某管理办法》相关规定，且符合法定程序。根据《中华人民共和国城乡规划法》有关规定 ...

行政行为是严格按照《中华人民共和国建筑法》第八条和建设部颁发的《建筑工程施工许可管理办法》的有关规定所颁发，不仅办证程序合法，而且办证内容真实。原告诉称 文件审查合格书》、《施工组织设计》、《建设工程质量监督书》、《建设工程委托监理合同》、《河南省建设工程安全施工措施审查备案表》等证明文件向被告提出 ...

、看管人员的工资损失，根据2003年12月20日河南省建设厅《关于建设工程中途停工损失补偿办法（试行）》第十一条关于“施工场地面积在5003以内的设 监督管理局系省药品监督管理局的直属机构，其财务经费由省药品监督管理局进行统一管理。2004年中央及河南省两级人民政府又下发有关机构改革的方案，在原药品 ...

[2002]X号文关于印发《郑州市建设工程定额劳保费用统一管理办法实施细则》的通知规定：“实行建设劳保费用统一管理后，施工企业不再直接向建设单位计取该项费用”。“建设 2月1日起计算。 （四）因为双方签订的二份《补充条款》，对工程质量创优达标与否的奖惩有明确约定，浦江建筑公司、荥阳中原房地产公司同时都 ...

还对违约、索赔和争议解决办法等内容做了明确约定。 2007年9月12日，郑州市工程质量监督站经济技术开发区分站向河南裕华建设安装工程有限公司下发停工通知，张春 。我公司没有也不可能将资质出借给申景建个人。《建设工程施工合同》是通过招投标方式签订，并经建设管理机关备案，双方均受该合同约束，而且工程施工 ...