金源公司多次违约，不能及时支付工程款的情况下，中皇公司准备与金源公司解除合同并就此项目与其他单位进行合作，故采取了降低工程造价，压缩成本的办法，将美 签订了一份协议，将原设计卫星天线系统全部改为有线电视。为此，中皇公司支付了（略）元工程款。 以上事实有《房屋购销合同》、“中皇国际大厦”装修标准、《关于 ...

公司使用，保证其按期开工。1996年1月11日《轻纺城房屋租赁补充协议》又约定：为保证广商城装修工程的顺利进行，清退个体户所需的45万元违约金及未定清退办法的 按照每日万分之四的比例向西北商城支付违约金，但不超过制配厂收取租金的数额。合同解除后，西北商城应向制配厂交付所欠装潢费（略）元，精品屋款（略） ...

关于上诉人提出的计算赔偿数额，应考虑合同未履行后三年的重新装修投入的问题，显然混淆了合同的继续履行与合同解除二种不同情形的法律后果。如果合同继续 '收入预算中乙方应收入的50％计算，但双方当事人没有事前约定，事后也没有达成协议，'有一居'收入预算只能以实际经营期间的收入为依据计算。按照实际经营平均房价 ...

立面装饰保某一致，但由于商铺外立面有众多电缆线横穿，被上诉人一直没有进行搬迁和装修，且被上诉人工作人员明确告诉上诉人那些严重影响外观的电缆线无法处理，即无法达到 函》。在《律师函》中，上诉人已经明确表达了通知被上诉人履行合同义务，否则将行使合同解除权的意思表示。(3)上诉人提起诉讼也是履行通知义务的一 ...

了相关手续，我司并提供了用款计划，时值今日，贵行不履行协议，不及进给款，使我司装修扫尾工程停滞，已给我司造成重大经济损失，我司再次提出用款 的权利义务，尚未履行的，终止履行，已经成立并已履行了贷款义务的分合同双方继续履行。抵押合同解除后，双方的抵押关系消灭，被告中国农业银行重庆市渝中支行对本案借款合同 ...

戒毒药品带入戒毒机构的现象，并要求有关单位进行整改。边防医院认为汉光公司在履行协议过程中发生的上述行为给其声誉造成了极其严重的负面影响，故要求汉光公司 数额，因而该上诉理由没有证据证实，依法不能成立，本院不予采纳。又由于合同解除的过错在于上诉人，上诉人对投资装修的损失应自行承担，故原审对投资装修损失未 ...

电子技术有限公司等签订多份广告合某，由上述公司分别承接“xxxx”项目的售楼某装修、短信广告、报纸广告、车身广告、网络广告、楼某制作、模型制作等 xx投资顾问有限公司、长沙xx投资顾问有限公司代理销售。A公司认可其未进行售楼某装修、广告投放、印刷品制作、宣传展板制作等工作，但认为原因系B公司尚未取得 ...

完工的合同因被告的合作资金迟迟不能到帐，致使整个装修合同期限拖延。原定六月份完工的工期直到十一月初才完成。到11月11日开业时，我数次催被告人履行出资 项约定与《中华人民共和国合同法》第九十三条第二项规定，应视为双方的协议应属于解除合同的条件成就。故根据《中华人民共和国民法通则》第一百零八条《中华人民 ...

200000元，华航公司尚欠文某工程款165935.7元。按（2006）湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准计算的造价369988.76元、挂钢丝网26505元、混凝土打毛18108 原审法院对该两份证据的真实性不予认可正确，《合同终止协议》（协议二）上并无合同解除是基于文某工程质量问题和延期的内容，不能 ...

间门面交给刘某，刘某对门面进行装修后经营使用。2006年9月10日，刘某与湘运公司签订《补充协议》一份，协议约定湘运公司同意刘某将承租门面 《门面转租合同》应继续履行。原审以杨某未按合同约定支付租金构成违约为由判决合同解除错误，本院予以纠正。 综上所述，杨某的上诉理由部分成立，能成立部分本院予以支持。 ...