签订书面合同的目的，仅是为了对招标、投标文件中有关合同内容的未尽部分加以补充、完善，同时对双方的合同权利义务以书面合同形式加以体现和固定，以便实际履行 的原因主要在于无锡某建设公司在进场施工后就清理工地堆积土以及基坑围护等要求增加工程价款，无锡某建筑设计咨询公司未予认可所致。由于无锡某建筑设计咨询公司 ...

钦，河南规范（略）事务所（略）。代理权限系特别授权。 被告大连四方公路工程有限公司。 住所地瓦房店市岗店办事处太阳沟村。 法定代表人周某某，任董事长。 委托代理人苏 、违约责任按补充协议履行，关于甲方乙方责任和工程内容按原合同履行。2、为弥补乙方损失，将原合同中安装每片梁的价格由6000元，增加至每片 ...

中心进行鉴定，鉴定结论为：一、被告新建厂房工程结算工程造价合计为13,194,319元(合同总价上计入增加工程造价，扣未施工造价)；二、有争议的 363,233元已经由被告支付的开办费无异议，双方的争议在于99,353元的补充开办费是否应计算的问题。原告认为被告已在合同之外向原告支付了363,233 ...

承包合同》，又于2006年11月20日签订《绥宁县X镇土地复垦整理项目第二标段工程建设补充合同》，由被告承建绥宁县X镇X村、三房村土地复垦整理工程。被告 相送，不另计价。如需埋设涵管，甲方提供涵管到现场，乙方出工埋设，不另增加工程造价。三、质量要求：乙方保证质量，要求达到以业主及各级监理验收合格为准。 ...

为百文裕宏花园，2008年9月建成并交付使用。因被告自身原因，造成工程量增加，工程造价大幅上涨，经双方协商同意，由被告委托专业估价部门对该工程 欠原告工程款1660.8879万元。原告解释说情况说明是合同及补充协议约定的并且被告表示认可的款项，不是整个工程的实际造价，这次起诉所要的工程款不包括情况说明 ...

本院认为：第一，2003年12月10日原被告双方签订的《建设工程施工合同》、2003年12月10日签订的《补充协议》、2004年8月2日签订的《补充协议 ，结合被告提交的证据，扣除由于原告延误面砖供应、修改外墙装饰、屋架变更、增加KZ4及基础坡道变更等原因造成的延误工期，两相折抵后，被告并不存在延误 ...

、2007年11月29日，润峰达公司与盐城市阳达建设工程有限公司（以下简称阳达公司）王树银签订的两份补充协议，证明润峰达公司与住总工程部的施工单位阳达公司 本院对润峰达公司提出扣除洞口、钢筋的混凝土量应当增加损耗的意见不予支持。关于某峰达公司提交的王树银签认的补充协议及结算单，因王树银不是住总公司及住 ...

，计款x元；1999年3月2日，双方又签订《南街小学运土填塘工程增加工程的补充合同》一份，根据被告操场的实际需要，由原告在原计划基础上增加运土 因自己当时忘记。1998年8月10日，原、被告签订教学楼两端及操场填压实等协议，工程款5900元，被告已于1998年10月28日支付给原告5900元。另原告于 ...