代理人林镥海、鲁某，建乾公司的委托代理人胡海云，鉴定人上海华瑞建设经济咨询有限公司的王元和、茅晓炯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告诉称，2002 部分面积，但按照相关测绘法可以计入建筑面积中，既然海滨公司已实际施工，建乾公司应当支付相应费用。虽然在封样图中对顶棚的设计不明确，但毕竟有所反映，应当 ...

无签证，对于双方无签证的项目系不应当计价的。 五、本案讼争工程中的全部建筑设计图纸均包含有陶瓷，事实上，本案工程中全部所用的陶瓷，包括外墙砖、瓷砖 关于九项增减工程。原审法院依法委托广东粤辉工程造价咨询司法鉴定所作出的《关于南海松岗工业园中裕实业有限公司建设项目工程造价的鉴定报告》，系有相关鉴定资质的 ...

增加的2万元作为其个人的好处费。袁某某将17万元付给江西赣路X路桥设计咨询有限公司后，罗维在其办公室将人民币2万元交给了袁某某。 2、2002年6 各送给袁某某人民币3千元，共计9千元。 2、省大一级公路管理处与江西省第一建筑有限责任公司签订的省大一级公路A2标段施工合同协议书，以及江西省第一建筑有限 ...

责任。可以认定，工程款不足是导致工程停工的一方面原因。其二，施工中被告根据设计变更通知增加了工程量，工期应相应延长。补充协议中关于乙方不得以任何借口 以下证据予以补充确认：琼山市建筑设计院加固修补方案、加固返修工程签证，金天旅游城修补工程施工计划、海南省定宇工程告价咨询有限公司的鉴定结论。以上证据已经 ...

建筑材料集团总公司(以下简称建材总公司)的委托代理人申某，第三人天津市摩天房地产开发有限公司(以下简称摩天公司)的委托代理人贾某、杜某，天津市摩擦密封材料总厂(以下简称 。经本院审查，其中规划设计费和勘探、测量建筑设计单体费订金共计25万元，恒升公司虽然向本院提供了咨询服务部出具的发票，但该两笔费用恒 ...

扣除工程量人工费；10、X号楼施工图纸1套共计15页，证明X号楼设计要求情况。 被告刘某某未向本院提交证据材料。 庭审中，被告商丘市中远建设工程 真伪；对证据8、河南中允司法鉴定意见书无异议，对商丘市建宇工程造价咨询有限公司司法鉴定意见书有异议，认为根据合同约定没有甲方签证通知单，乙方不准私自变更， ...

委托书、实际施工图纸、工装集团第八分公司项目部技术人员及项目经理签字盖章认可的设计变更单、现场签证单为依据；定额执行，套用2004年《江苏省安装工程计价表 。该工程于2008年2月由无锡市审计局委托江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司（以下简称苏亚咨询公司）进行工程审计，现仍处于审计阶段，正式审计报告尚未 ...

二公司的所有施工图纸，重新更换了一套全新的施工图纸，增加了建筑面积，地下停车库由原设计的一层变为两层。2006年2月16日，新长城公司与城建 工程款的造价鉴定。经双方当事人对该工程造价司法鉴定报告进行质证，河南瑞祥工程造价咨询有限公司出具该工程造价司法鉴定报告应予认定。该工程总价款为x.76元，减去新 ...

X村科技示范房，由四川省农业科学院发包给原告施工，原告委托上海芳瑞建筑设计有限公司设计。 2009年12月初，被告带领施工队到都江堰市X乡X村科技示范房 保密协议、合同收条、图纸收条、发明专利证书、中国科学院上海科技查新咨询中心的查新报告、设计单位的培训证明、螺栓工厂的培训证明、施工日志、原告的承诺书 ...

人民法院就双方的责任进行判定”、“不能进行责任认定”。郑州市中豫建设工程造价咨询有限公司司法鉴定书的鉴定结论明显违反上述规定。是否“应当支付予乙方”、主材价格是否“ ，我方认为程序合法，资质有效合法。因为是法院指定，双方签字。另外，建筑行业结算问题必须要有专业资质的机构进行鉴定。2、关于起诉价款和判决 ...