提前支付5万元款项，并约定因图纸中没有设计贴墙部分彩板，另增加工程费用按5万元计算，该协议盖有双方公章。2001年12月24日，沈丘县药膜厂张云与振 月2日，沈丘县药膜厂张云与振华公司杨某某就所余工程施工签订补充协议，要求振华公司承担的净化工程必须达到国家GMP要求，振华公司开始施工，沈丘县药膜厂应付 ...

建筑行业规定适用“93定额”的计算方法于法有据。 申请人在第二次庭审后，作了补充陈述，除进一步论证、强调前述观点外，还提出了下述意见： （1）依据我国 申请人支付质保金的第一部分的请求不予支持。 3．关于增加工程价款问题。 申请人和被申请人没有就这一问题签订协议，双方均没有提交派工单和完工单。被申请人 ...

审价工作，故建乾公司对之前的欠款不应承担逾期付款责任。双方签订的《建设工程施工合同补充协议》，是真实有效的，应按此履行。对海滨公司提出的优先受偿权问题 ，按通常理解，水电安装应属合同约定的安装部分，其费用应包含在包干价内，海滨公司提出该工程属于增加工程，应另外按实结算，其未提供建乾公司关于增加工作量的 ...

就解除合同的违约责任主张权利。但是新高公司应当按照合同的约定和双方对已完工工程价款的结算支付黄某某工程款。由于新高公司未足额支付工程款，应当承担责任。故 工程进行施工。2004年8月13日双方签订补充协议，约定由黄某某组织爆破施工人员进行爆破施工，增加工程费用6000元。在施工过程中，黄某某的施工项目 ...

，以甲方与重庆啤酒股份有限公司万州分公司2004年1月18日签订的《土建工程补充协议》各条款执行；工程竣工验收合格，结算审计后，甲方两月内向某方分批付清工程尾款 诉讼请求不能成立。 综上，在原、被告双方确认的18项工程价款（略）.11元的基础上，还应增加的有：双方在确认18项工程款时确认被告应补原告（ ...

建筑行业规定适用“93定额”的计算方法于法有据。 申请人在第二次庭审后，作了补充陈述，除进一步论证、强调前述观点外，还提出了下述意见： （1）依据我国 申请人支付质保金的第一部分的请求不予支持。 3．关于增加工程价款问题。 申请人和被申请人没有就这一问题签订协议，双方均没有提交派工单和完工单。被申请人 ...

后，原、被告双方达成的《新建宿舍楼建筑安装工程结算协议》所确认的工程总造价，是根据原合同包死价以及原告增加工程量造价和补人工费价差三部分组成的，且已 鉴定没有事实根据和法律依据，不予支持。原、被告双方另外签订的《职工安置楼施工补充合同书》，同样因属于企业之间的借款合同而无效。由于合同中有关垫资及其相关 ...

，同意复工。因伟业大厦增加建筑面积，伟业公司与建筑公司又签订《建筑施工补充协议》，约定：建筑公司垫资40万元，伟业大厦工程竣工验收合格后一个 公司支付违约金。根据金华市中级人民法院终审的行政判决书认定的事实，伟业公司应对伟业大厦工程存在的质量问题承担主要责任，建筑公司承担次要责任。按一审法院委托的中国 ...

与本案无关。 12、设备及周转材料、租赁费统计表。欲证明因开发中心变更设计增加工程量造成我方现场的设备窝工，损失额（略）元。 超越公司认为，证据的时间 顺延工期事项作出约定。 本院认为，荆家公司与开发中心所签定的建筑工程施工合同及补充协议合法有效，合同双方当事人应履行合同约定的义务。开发中心因营业执照 ...

、海发公司与闽三建公司于1996年2月13日签订的补充协议已明确余款经双方核定后，在解决工程后期遗留问题时一并支付，说明不存在逾期付工程款的问题，应当 三建公司要求海发公司增加人工工资，海发公司不同意。于是双方代表于1994年11月15日签订没有盖双方公章的名为《会谈纪要》，实为补充协议②的书面协议： ...