日，原告张XX与原三达公司、即现在的锦达公司共同签订的建筑工程结算书，双方经最后决算工程造价为x.75元，其中明确确定了张XX与锦达公司共同认可X 和施工单位都明知的情况下，由原告作为实际施工人进行施工，该行为属借用其他建筑施工企业的名义和资质承揽工程的行为，该合同应为无效合同。又因该工程已经竣工且 ...

万元，由工程师杨某绪监理，对其他事项也作了约定。合同签订后，卓某俊即组织人员进场施工。在施工过程中，卓某俊应被告的要求，对主楼X层的个别 卓某乙。 潢川县人民法院一审认为，施工人卓某俊未取得建筑施工企业资质的情况下以其个人名义与被告杨某某签订建设工程施工合同，该合同违反我国法律的强制性规定，属无效合同 ...

贰万元正。2005年8月16日，由上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司出具《关于某培训中心综合楼工程竣工结算的审价报告》，核定造价为2,581,114元 根据法律规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效，故系争《内部 ...

万元，由工程师杨某绪监理，同时双方还对其他事项进行了约定。合同签订后，卓某俊即组织人员进场施工。在施工过程中，卓某俊又按照被告的要求，对主楼七层 、次子卓某丙。 原审认为，施工人卓某俊未取得建筑施工企业资质的情况下以其个人名义与被告杨某某签订建设工程施工合同，该合同违反我国法律的强制性规定，属无效合同 ...

请求公正判决。 原告建安公司针对自己的主张举示了以下证据： ①《建筑工程承包合同》、营业执照、公司资质证书、项目经理证书：证明双方的合同关系及合法性。 ②B栋工程 无法确定工期延误是被告的原因所致，且双方对鉴定数额无异议，故对原告又要求按实际施工时间调差的主张本院亦不支持；原告主张的停工损失，也因无法 ...

施工及监理招标资格预审公告；5、建设部关于印发《建筑企业资质等级标准》的通知；6、被告陆路公司工商档案材料。 被告石某某口头辩称：一、高速公路工程须 陆路公司的法定代表人，其代表陆路公司与原告签订协议系履行职务的行为，故原告要求其承担连带责任无法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国民法通则》第一 ...

垫付了鉴定费4050元。 再查明，海丰公司在与同力公司签订及履行《建设工程施工合同》期间，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包贰级、地基与基础工程专业 、《通知》、《关于“机械设备进场通知”回复》、《欧陆风情园工程鉴定报告书》、鉴定费发票、建筑业企业资质证书等有关证据在卷为凭，足以认定。 一审法院认为， ...

承担责任。3、朱某、徐某的劳务报酬的具体金额多次经劳动部门核实，也有工程监理的证实，彭某乙对劳动报酬未提出异议，九子商务酒店在(2010)常行终 区域的工程不是皇冠公司承建的。 皇冠公司在举证期内向本院提供了建筑内部装修工程防火验收记录及建筑工程消防验收意见书，拟证明皇冠公司不是九子商务酒店的装修工程 ...

本院认为：违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效。原告司某某未取得建筑施工企业资质，因此原、被告签订的建设工程施工合同无效。《最高人民法院关于审理建设工程 原告自认被告已付款x元，可计算出被告已多支付了工程款，因此原告要求被告支付工程款x元及利息1000元的诉讼请求本院不予支持。被告关于多付工程款的 ...

鄄城黄某大桥北引桥施工劳务合作协议；2、东明公司企业法人营业执照；3、东明公司二级施工资质证书；4、东明公司授权王某某签订合作协议的委托书； 签订后，山东省东明公司委托代理人王某某带工程队于2007年09月进驻工地参加上述建筑工程施工。2008年08月通达公司以东明公司不能按期保质保量完成施工任务勒令 ...