人湖南天凯房地产开发集团有限公司（原怀化市天凯房地产开发有限公司）因商品房预售合同纠纷一案，不服湖南省怀化市鹤城区人民法院（2007）怀鹤民一初字第X号民事判决 金额x.6元。合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。买受人按下列第1种，即一次性付款方式付款，出卖人应当在2005年10月 ...

结合被告开发建成的城北农贸综合市场整体办理房屋产权证的实际情况来看，其它买受人在签订商品房买卖合同的同时并缴纳代交的契税后，仍未能在规定的期限内 起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省永州市中级人民法院。 本判决生效后，当事人必须履行。一方当事人拒绝履行的，对方当事人 ...

但不是第三人许某庚本某所签某，（略）号商品房买卖合某变更为（略）号商品房买卖合某买受人为第三人许某庚一个人时，该变更后的买卖合 送达之日起十五日内，向本某递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省衡阳市中级人民法院。 审判长张社生 审判员张永升 人民陪审员谢美玲 二0一二年二月十五日 代理 ...

3、湖南省物价局建设厅湘价服（2009）X号文件；4、湖南省物价局湘价服（2009）X号文件；5、永州市建设工程质量安全监督站永质安坚函（2010）X 违约，应当承担继续履行合同和支付违约金的责任。由于双方签订的商品房预售合同中逾期交房责任明确约定“买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定的交付 ...

3、湖南省物价局建设厅湘价服（2009）X号文件；4、湖南省物价局湘价服（2009）X号文件；5、永州市建设工程质量安全监督站永质安坚函（2010）X 违约，应当承担继续履行合同和支付违约金的责任。由于双方签订的商品房预售合同中逾期交房责任明确约定“买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定的交付 ...

3、湖南省物价局建设厅湘价服（2009）X号文件；4、湖南省物价局湘价服（2009）X号文件；5、永州市建设工程质量安全监督站永质安坚函（2010）X 违约，应当承担继续履行合同和支付违约金的责任。由于双方签订的商品房预售合同中逾期交房责任明确约定“买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定的交付 ...

3、湖南省物价局建设厅湘价服（2009）X号文件；4、湖南省物价局湘价服（2009）X号文件；5、永州市建设工程质量安全监督站永质安坚函（2010）X 违约，应当承担继续履行合同和支付违约金的责任。由于双方签订的商品房预售合同中逾期交房责任明确约定“买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定的交付 ...

人长沙佳城房地产开发有限公司（以下简称佳城公司）与上诉人卢XX商品房预售合同纠纷一案，湖南省长沙市雨花区人民法院于2009年9月27日作出（2009）雨民初字第X 佳城公司应否赔偿房屋差价和利息计算问题。《最高人民法院》第九条规定：买受人可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任。现在原判已判决 ...

广济律师事务所律师。 上诉人杨某某因与被上诉人长沙长大房地产开发有限公司商品房销售合同纠纷一案，不服湖南省长沙市天心区人民法院（2009）天民初字第X号民事判决，向 《商品房买卖合同》第六条中明确约定：“因非归责于双方的原因，导致买受人未获得银行贷款或获得贷款少于申请贷款数额的，买卖双方应就具体付款 ...

城明律师事务所律师。 上诉人孙某因与被上诉人长沙巨星房地产开发有限公司商品房销售合同纠纷一案，不服湖南省长沙县人民法院（2009）长县民初字第X号民事判决，向本院提出 保证书》、《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示文件不齐全的，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担”。锦璨 ...