公路局作为业主有权就路缘石的尺寸、材料、工艺进行变更，但该变更必然引起相关费用的增加或减少。被告变更路缘石单价应依据《中华人民共和国合同法》第七十 的工程，均为原告施工完毕，并经监理工程师签字核实的工程，原告在此基础上提出相应诉讼请求，符合招标文件合同通用条款关于索赔程序的规定。被告关于原告的诉讼请求 ...

元，不予支持。 关于永盛公司反诉要求宏泰公司赔偿延期交工损失，该反诉在举证期限内提出，合并审理并无不当，宏泰公司称不应合并审理的答辩意见不予采信。 支付x元的违约金的诉请是否正确；3、一审认定变更增加工程量是否正确；4、一审认定对造成工程延期交工双方均有责任，对宏泰公司的诉讼请求、永盛反诉请求未支持 ...

意大利入境在原协议书约定每人x元的基础上增加700元人民币（总计每人x元人民币），此外没有与绿色中国杂志社就变更行程事项达成其他书面补充协议。据此，绿色 、驳回绿色中国杂志社的其他诉讼请求。 中商国旅不服一审法院上述判决，向本院提出上诉。上诉请求：撤销一审判决，将该案发回重审或依法查清事实改判驳回绿色 ...

次封堵裙楼累计达83天。遂于2007年4月17日向法院提起诉讼，提出了前列诉讼请求。审理中，林业局亦以凯乐公司存在迟延交付工程存在违约行为为由提起了 加上补充协议中并未对变更设计、增加工程量等施工期限进行约定，林业局又不能提交迟延交付工程应由凯乐公司承担责任的证据，故原审法院对该项诉讼请求的认定与处理 ...

：1、撤销一审判决，改判驳回昆明动物园主张云南易格科技发展有限公司支付联营欠款的诉讼请求，并支持云南易格科技发展有限公司主张昆明动物园支付建设迈吉克儿童娱乐城的 《联营合作协议》履行过程中，对于联营管理费从第三年起增加8%的约定内容，双方是否进行了变更的问题，本院认为：云南易格科技发展有限公司称双方于 ...

通知书、起诉状、应诉通知书、举证通知书等法律文书，由于被告商丘市人事局在举证期限内提出评估申请，本院于元月24日委托安徽中信工程咨询有限公司对原告为被告承建 令被告承担本案诉讼费及其他费用。在本院审理过程中，原告变更第一、二、三项诉讼请求为判令被告支付工程款300万元，赔偿损失100万元。 被告商丘市 ...

证据的若干规定》第三十四条第三款关于“当事人增加、变更诉讼请求或者提起反诉的，应当在举证期限届满前提出”的规定，该院对买方2007年12月3日变更的 不十分准确；并且评估机构申明该评估结果未经该估价机构书面同意，该报告的全部或任何一部分均不得向委托方、报告使用者、报告审查部门之外的单位和个人提供，也不 ...

年1月8日图纸会审纪要第33条“屋面图纸（设计院另出平面布置）”；②变更应增加36根构造柱造价金额x元，依据是2001年1月8日图纸会审纪要第 等税费按照法律规定由纳税义务人负担。四、驳回洛阳市房产建筑安装工程公司的其他诉讼请求”。 二、撤销洛阳市中级人民法院（2006）洛民初字第X号民事判决第一、三 ...

人责令原告限期退场，是行使其合同权利，并无任何不当。为此，请求人民法院依法驳回原告的诉讼请求。 被告港兴公司答辩：答辩人港兴公司从未和原告签订过建设 不力、延误工期的现象，被告润峰公司亦存在工程款到位不及时、不足额以及增加、变更工程量等因素，同时施工期间还存在下雨、下雪工地无法施工以及春节、麦收放假等 ...

因变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由被告承担，延误的工期顺延；5、原告在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后 生效之日起十日内付清； 六、驳回原告中国有色金属工业六冶第一工程公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事 ...