大国上医公司在2009年4月1日提出新的检前评估算法公式导致工作量增加而产生的费用增加。大国上医公司认可曾于2009年4月1日提出新的检前评估 归于某特网联公司。至于某国上医公司提出未提交相关数据是因为海特网联公司要求增加费用的主张，本院认为，双方合同约定的合作期限为2008年7月25日至2009年 ...

面积后经验正付清劳务费。 上述工程竣工后被告已经使用，但原、被告双方就工作量和总劳务费未进行结算。依据原告的申请，本院经由开封市中级人民法院委托河南省宋城 73元；院内工程7795.81元；计x.74元；（3）地磅房基础施工增加费用①不带模板不带税金9564.51元；②不带模板带税金9890.97元； ...

x元。合同订立后原告依约履行了合同义务，被告仅支付工程款x元，包含增加的工作量x元，尚欠工程款x元，故诉至法院要求被告支付工程款x元。 原告向本院 其不具有客观性，故本院不予认定。 另关于原告主张45台宣传栏中的30台，因增加立柱厚度，单价由合同约定的5300元提高至5400元一节未举证，本院对该主张 ...

的工程承揽合同并没有关于工程外土方量的约定，且双方亦未对原告的推土工作量进行验收；3、原告所持有的欠条系伪造；应依法驳回原告的诉讼请求。 根据原告 合同证明原被告的关系。以上证据经庭审质证均属有效证据，能够证明该土方系合同外增加且已经验收结算。本院予以采信。 根据证据的分析与认定，结合原被告双方争执的 ...

项下的19万元的工程款我公司已经支付给原告。但是对于此次原告诉讼中所涉的增加部分的货物并没有我公司人员的签字，且工程并没有验收合格，故我公司不同意 公司接到四通新技术公司的书面指示，增减智能面板等问题，四通新技术公司对增加和改动的工作量也予以确认，上面也由被告法定代表人康某的签字，但是上面没有标注具体 ...

另行计价，以云南省98定额确定实际价格。工程量的确认由承包人每完成200万元的工作量提交一次报表。双方约定工程款（进度款）支付的方式和时间：整个工程分 平方米×730=x.20元，扣除未完项目（按98定额计算为x.09元），增加增减变更x.58元；扣除质量修补费用x.30元；扣除甲方分包塑钢窗费用x. ...

11次支付某告泥工、混凝土工作人工费x元(不包括已支付某经双方签字确认的增加工程量和计时工的人工费7480元)。已超过协议按工程量支付85%的人工费约定。此后工程进入 ，对证明目的有异议，认为协议时已调了贴外墙砖的价格，不属于增加的工作量。 2.《会议座谈纪要》。拟证明双方对施工面积确认，外墙砖调了 ...

停水、停电一日累计超过八小时工期顺延，邮电局不承担任何损失；②设计变更，工期随工作量增减相应调整；③友谊建筑公司在以上情况发生三天内，就延误的内容和因此发生 任何证据，不予支持。友谊建筑公司在基础工程施工中，虽然由于出现流沙，致使工程量增加，但双方已约定：工程造价按审核后的预算一次包死，其中已包括现场 ...

。无锡某建筑设计咨询公司也提起反诉，要求无锡某建设公司赔偿其重新招标而增加的工程造价差价损失600万元以及拖延工期期间的租金损失300万元。 原审法院又 施工图范围计价基坑部分多余土外运工作量，并无承诺所有土方工程及基坑围护已包含在投标报价中。……我公司对已完成的本工程增加签证工程量决算并无不妥……。 ...

.60元；地沟爬山梁600m，每米按30元计算，计款x元，楼房设计变更增加六道隔墙用工171个，工价计款6000元。以上包括办公楼、生产车间、修水泥路 实际施工建设项目表中水泥铺地板砖，材料远途运输增加费，增铺地板砖项目，韩某某在原审时认可有该项目，但不承认工作量，原审法院将鉴定评估的举证责任分配给侯 ...