约定履行义务，双方在履行合同中对施工过程中的工作量及造价均无异议，徐某某对合同补充协议及合同履行中工程增加、变更材料上签字的真实性均无异议。在合同 10日，水井流量责任归属说明，2005年水井配套预算书，2005年6月27日主机房增加风机盘报价单，亿通公司均向徐某某总经理报请批准，并得到徐某某的签字 ...

及2004年12月28日的解除协议的行为应认定无效。 关于联合社在一审提出增加的1500万诉讼请求是因联合社对欠款本息数额计算错误，经法院审理查明欠款本息 公平原则，联合社也应当向中高盛所支付全部律师费。按照中高盛所完成的代理工作量，根据公平原则，中高盛所也应当得到全部代理费。 另外，联合社在庭审中也 ...

依本合同约定继续履行，否则视为违约。合同履行期间天恒公司虽然提出变更合同，要求增加施工项目，但这仅是天恒公司单方面的要求，答辩人并未同意，即双方并未 但双方在庭审中均明确表示，即使现在到现场，也无法确认天恒公司所完成的工作量。故对于天恒公司的调查取证申请，本院予以驳回。 本院根据上述认证查明：2006 ...

设计图现场交付。核工业公司对设计、预算、编制以及承包的风险应承担全部责任，其要求增加工程款没有事实依据。另外，核工业公司要求对固定价调整，没有法律依据:1、法律 ，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。...

大酒店装修工程新增项目或数量确定书”，并交待宋某某在施工过程中如遇建设方提出增加项目或工作量时，须在该表中列明项目或数量，经建设方签字盖章确定后进行 确定结算。上诉人提供的由其雇工签字证明其在江西南海城大酒楼装修时，有增加项目工程的调查笔录及装修工程新增项目或数量确定书，由于没有其他证据印证，被上诉人 ...

：就双方约定的装修部分，华艺天成公司只安装了3项，违约未完成的工作量价值5180元。2007年1月27日签字的施工图是施工前约定好的，不是 的要求进行了图纸改动。双方主要争议在于根据改动后的图纸施工是否造成工期延误、增加工程量以及实际发生工程金额、哪一方应赔偿给对方由此造成的损失。 首先，关于2007 ...

项目后，甲方每月按已经完成几个层面的建筑面积分主体和装饰支付已完工作量的80％工程款。其中主体部分按建筑面积单价89元/平方米计，装饰部分按建筑 建筑安装工程方面的专用发票。 原审审理期间，稻香公司申请对分包工程合同外增加的工程项目进行审价。法院依法委托上海万隆建设工程造价咨询事务所有限公司进行审价并 ...

大酒店装修工程新增项目或数量确定书”，并交待宋某某在施工过程中如遇建设方提出增加项目或工作量时，须在该表中列明项目或数量，经建设方签字盖章确定后进行 确定结算。上诉人提供的由其雇工签字证明其在江西南海城大酒楼装修时，有增加项目工程的调查笔录及装修工程新增项目或数量确定书，由于没有其他证据印证，被上诉人 ...

由合同价款22613.16元调整为500元"口，其多付17386.84元也应作为工程量增加部分，由于一方面，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定 变动，也就是说原告提高教室门的质量等级，以优代次，也不能据此主张工作量增加。因此，原告在鉴定结论之外的该部分请求，本院不予支持。5、 ...

园新村X号楼的总承包人，实行每平方米价格包干，一次性包死，该楼如果有其他人的工作量，也应有他人向张某乙主张某乙利，与本案并非同一法律关系。 二、已付 X号民事判决所确认，天龙公司没有充分的证据推翻该判决认定某事实，故本院对变更增加价款、未完工部分价款予以认定。则已完工程价格为（略）.47元。 张某乙向 ...